【精選】承包合同范文匯總十篇
隨著人們對法律的了解日益加深,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編為大家收集的承包合同10篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承包合同 篇1
甲 方:
乙 方:
為了明確甲乙雙方的工作責任,杜絕工作糾紛,更好地履行好各自的權利和義務,根據國家有關承包經營管理規定,結合我校具體實際,經學校校務會多次研究決定,特制定本合同,合同條款如下:
一、投標方式:
明標
二、中標金額:
三、付款期限:
中標后三日內交清全部承包款和保證金,再簽定合同,否則逾期作自動放棄承包權處理,甲方將不退還乙方投標保證金。
四、承包期限:
乙方承包期為壹年,自xx年下期開學至xx年上期期末結束止。承包期內,不得轉包他人,如果乙方自行停止經營,甲方不退還乙方承包款。
五、經營范圍:
乙方可以在校園內經營文化用品、煙、酒、飲料、水果、糕點等成品副食,不能經營生煮熟食品和國家及有關部門規定的禁營物品,不能經營租書或電子游戲,不能搞有獎銷售等。
六、履約保證金:
乙方承包后交甲方保證金壹仟元整(¥1000元),損壞公物照價賠償。嚴格履行合同,嚴格服從學校、教育主管部門及衛生部門監管,期滿后如數退還。若有違反,從履行保證金中按合同條款酌情扣除。
七、甲方的責任和義務:
1、甲方為乙方提供小賣部用房一間。
2、甲方為乙方提供貨柜、貨架各一個。
3、甲方為乙方提供電表一只、電燈2盞、電源插板2個、門鎖2把。
4、禁止其他任何人在校內擺攤設點。
5、領導并管理乙方的營業工作,監督食品衛生及安全工作。
6、監督乙方經營商品的價格,嚴禁乙方哄抬物價。
7、對乙方經銷食品進行定期或不定期檢查,嚴禁“三無”食品及腐爛變質食品流入校園。
8、如發現乙方經營嚴重危害學生身心健康的不衛生不合格食品,甲方有權沒收并勒令乙方整改,如乙方拒不整改或整改不徹底甲方可提前終止合同(不退承包費)
八、乙方的責任和義務:
1、乙方必須經營國家規定符合衛生許可條件的食品,不能經營“三無”食品及霉變食品,如發生中毒或其它食品衛生安全事件,由乙方負全部責任(含刑事、民事、經濟賠償、自動辭職、終止合同)
2、乙方無條件服從甲方的領導管理和監督,嚴格遵守小賣部安全制度,并在甲方指導下開展營銷活動。
3、乙方自行辦理工商、稅務、衛生等相關部門規定辦理的各種證件,其所需費用由乙方自行承擔。
4、不得以各種理由向學校、班級攤銷或強行推銷任何商品。
5、校內經營價格應與校外市場價格保持平衡,乙方不得要求學校保證消費的學生人數。
6、無條件配合學校迎接上級的一系列安全及食品衛生檢查。檢查不合格,如罰款等一切責任由乙方承擔。
7、不得以任何理由少交或要求退還承包費(如學生早點、飲水、學生中餐、學校布局調整、生源減少、停電等原因)
8、乙方自負所用的全部水、電費。
9、乙方負責小賣部室內及門前縱橫2平方米范圍內的清潔衛生,清潔檢查按學校環衛細則執行。
10、乙方銷售攤點不得向小賣部門外延伸。
11、嚴禁乙方向學生銷售煙、酒等,違反一次罰款50元。
12、嚴禁乙方銷售瓜子等食品,違反一次罰款30元。
13、嚴禁乙方向學生搞一周以上的賒帳,違反一次罰款20元。
14、承包到期后,乙方自行負責處理存貨。
九、其它相關事宜:
1、小賣部不使用id卡消費,不得接受學生用id卡進行賒帳。
2、如遇特殊情況學校放假,學校不具有向乙方通知的義務,由乙方主動向甲方了解、詢問,否則由此造成的損失,學校概不負責。
3、承包合同一經簽訂后,乙方的經營就開始自負盈虧,即使因學生人數減少或一些不可抗拒的自然因素造成小賣部經營虧損,也由乙方自行負責,甲方不承擔任何責任。
4、如果停電,甲方不承擔為乙方提供發電的責任。
5、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
6、此合同自簽訂之日起生效,解釋權歸學校所有。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
監證單位:
年 月 日
承包合同 篇2
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,乙方已充分了解工地的現狀,甲乙雙方就合同工程施工有關事項達成一致意見,訂立本協議書。
一、工程概況
工程名稱:環城路與西南路交叉口改造工程、東莞生態園龍崗大道修改段一標工程地點:東莞市東城區、寮步鎮、石排鎮
承包范圍:施工圖設計范圍內的匝道橋、人行天橋樁基工程
承包規模:匝道橋共30條樁基(嵌巖樁),其中?1。4m樁基6條(約317M3)、?1。2M樁基24條(約814M3);人行天橋共15條樁基,其中?1。0M嵌巖樁10條(含生態園龍崗大道一標樁基8條,約44M3)、1。0M摩擦樁5條(約80M3),合計45條(約1031M/1255M3)。
二、工程承包方式及內容
1、乙方承包方式:包工、包機械(吊機、水電除外)、不包主材(砼、鋼筋、檢測管,但包其他零星及損耗性材料等)、包進度、包安全、包質量(主材責任除外)。
2、乙方承包以下內容:包定位、埋設護筒、成孔、清孔、鋼筋籠制安、埋設檢測管、下鋼筋籠、砼灌注、泥漿清運(包泥漿池和解決排放地點,甲方提供挖機開挖泥漿池)等所有施工工序內容及安全文明施工維護(防護材料甲方負責)、包機械場內場外轉運、包生活及住宿,包人身安全等。
三、合同工期及機械要求
以業主或監理單位要求工程進度及機械數量為準。
四、質量標準
1、本工程質量標準要求達到國家或行業質量檢驗評定的合格標準。
2、本工程質量除必須達到以上標準外,還應滿足招標文件第七章中的技術標準和要求。
五、合同金額及付款方式
1、合同金額:采用固定單價(只計砼和鋼筋,并不計樁,只計有效樁長,其他未說明的項目費用均已包含在單價內),固定單價為:?1。4M、?1。2M樁砼265元/M3;?1。0M樁砼300元/M3;鋼筋制安420元/T,另龍崗大道進出場補助壹萬元,費另定合同總價為人民幣¥336915元,結算總價按實際成樁量計算。如乙方因自身原因中途退場,工程款只結算合格樁基的70%。
2、付款方式:承包方按業主或監理單位要求的機械設備、人員進場后開始施工時,付生活費總量為初定合同總價的10%,每檢測完成20條樁支付已完工程量的70%(預付款在第一次扣除),全部完工并經相關部門檢測驗收合格后2個月內結清剩余款項。
六、計量方式
設計圖紙數量只作參考,進度款按初驗合格的成樁量計算(砼按M3、鋼筋按T),最終結算按經相關部門檢測驗收合格的成樁量計算(砼按M3、鋼筋按T)。成樁量=(鑿除樁頭后的設計成樁頂標高—終孔樁底標高)_3。14_(設計直徑/2)。
七、雙方責任與義務
1、甲方:
1)負責協調業主、監理和其他單位,負責提供施工場地、測量放線和初期的安全圍蔽。
2)負責總體管理,根據業主、監理單位要求安排施工進度和施工部位。
3)負責組織協調檢測驗收工作。
4)負責提供主材鋼筋、砼、檢測管、水電和吊機,不包除此外的其他所有材料及機械設備。
5)至少安排1名技術主管負責此工程項目的管理和協調工作。
2、乙方:1)按甲方要求施工,安排人員配合施工過程中的檢測驗收工作。
2)負責除以上主材、水電和吊機外的其他所有材料及機械設備、工具。
3)負責鉆孔設備場內轉運。
4)負責該工程范圍內的安全和文明施工,具體按國家、廣東省及東莞市有關的安全文明施工法律、法規、規范和強制執行,由此造成的損失金額由承包人全額承擔。
5)開工前甲方負責開挖探明地下管線、障礙物情況,乙方施工過程中負責保護已探明的地下管線及障礙物等,如因乙方原因造成損壞的,由乙方全額負責賠償。
6)負責除混凝土強度外出現的工程質量問題,比如檢測發現斷樁或沉渣過大等不合格情況,由此造成返工和其他損失費用由承包人全額承擔,如乙方認為混凝土質量達不到要求可以拒絕接收。
7)乙方自行解決工人住宿及生活問題。
8)如由于乙方不按要求施工,造成進度滯后,每滯后一天處罰1000元,造成質量問題,除賠償金及返工費用外,每次罰款¥5000元,造成安全問題,除賠償金外,每次罰款¥20_元,不服從管理每次罰款2¥500元,另泥漿如污染現狀路面每次罰款¥500元。
9)至少安排1名現場主管負責內部管理和協調工作,同時配合甲方工作,工地現場人員的著裝、安全帽等需按項目部統一要求自行配臵。
10)單價已包含各種保險費用,乙方自行購買自身及工人的所有保險,除甲方機械原因傷害乙方外,所有的安全責任自行負責費用。
八、工程變更
如出現設計圖變更按變更文件施工,工程量以變更審批文件為上限,超過部分不予計量,計算方法按第六條執行;單價按第五。1執行,如出現新施工項目重新協商定價。
九、其他要求
甲方現場主管負責人為白冰(環城路與西南路交叉口改造工程),電話:,曾紀鋒(東莞生態園龍崗大道修改段一標),電話:。乙方現場主管負責人為,電話:。
十、爭議解決方式
當雙方發生爭議時,可以通過友好協商解決,協商不成任何一方可向工程所在地人民法院起訴解決。
十一、合同生效
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字后,于當天生效,至結清剩余結算款額時終止。本合同原件一式兩份,發、承包人各執一份,具同等效力。未盡事宜,雙方協商解決。
發包人代表:承包人:
聯系電話:身份證號:
簽字日期:聯系電話:
簽字日期:
承包合同 篇3
甲方:_________
乙方:_________
甲方將________________工程的`施工任務交給乙方,代表公司處理并承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任,經雙方討論認可,達成如下協議:
一、工程名稱:_______________________
二、工程地點:_______________________
三、甲方責任:
1.甲方負責辦理施工項目各種手續。
2.負責乙方施工的各種機械設備。
3.幫助解決工程上的疑難問題。
4.督促乙方搞好安全。
5.幫助乙方辦理竣工驗收的各種施工手續。
四、乙方責任:
1.完成業主與建設方簽訂的施工合同。
2.負責工程上的人事、質量、安全及稅收。
3.負責工地上的資金支配權。
4.負責工地上的機械設備管理與維修。
五、核算:
本公司各工地單獨核算、虧盈自負,建設方所付工程款甲方不能私自動用。工地所發生的費用由承包人負責。
六、資金與帳務管理
各工地上交總價款的配合費_________%,屬公司行政管理人員的工資費用。
七、繳款時間:
各工地不管建設方欠款多少,必須分兩次收完,主體實付一半,初驗前必須付清。
八、工程驗收:
乙方必須注意工程質量、安全,作到百年大計,質量第一的原則,服從甲方行政管理,接受甲方對質量、安全的監督檢查。
九、資料:
乙方房屋竣工后,必須交一套完整的竣工資料及備案證由公司保管。
十、本協議一式四份,雙方各2份。
甲方(簽章):_________
_________年____月____日
乙方(簽章):_________
_________年____月____日
承包合同 篇4
工程名稱:道路及排水工程
發 包 方:
承 包 方:
簽訂時間: XX年 月 日
簽訂地點:
甲方(發包方):
乙方(承包方):
根據(中華人民共和國合同法)和(建筑安裝工程承包合同條例)有關規定,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條:工程項目
一、工程名稱:道路及排水工程
二、工程地點:。
三、承包范圍:道路施工及排水管道安裝。
四、承包方式:
包工包料。
五、工程預算造價:
第二條:雙方一般責任
一、甲方責任:
1、XX年1月8日前,甲方應做好施工場地的“三通”。接通施工現場的水源、電源,以滿足施工用水、用電的需要。
2、組織甲、乙方參加施工圖紙會審,并做好交底紀錄。
3、協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護,并承擔有關費用。
二、乙方責任:
1、負責施工區域的臨時道路、水電管線等施工設施的鋪設安裝。
2、負責辦理工程的臨時建設和施工手續并承擔費用。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定,辦理有關手續并承擔費用。
4、按合同要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定。如需在水泥道路上攪拌砂漿時,必須及時清洗,不得有損路面,否則,乙方須承擔修復和賠償責任。
第三條:工程期限
一、工程進場施工工期為50天,自接到甲方進場通知之日起計。
二、初定進場時間為XX年1月8日,簽訂合同后,乙方應做好前期準備工作,
三、如遇下列情況,經甲方現場代表確認后,工期相應順延。
1、工程量變化和設計變更;
2、因甲方原因造成不能按期開工或影響進場施工;
3、一周內,非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
4、未按合同規定撥付款而影響施工;
5、不可抗力;
6、合同約定或甲方同意給予順延的其它情況。
第四條:質量與保修
一、本工程質量要求達到合格。
二、乙方必須嚴格按照設計圖紙、說明文件和國家頒發的建筑規范、規程的標準進行施工,并接受甲方代表的檢查、監督。
三、乙方在施工過程中必須遵守以下規定:
1、主要工序(隱蔽工程、結構)必須經甲方代表檢查、驗收簽字并加蓋公章后,方可進行下一道工序。
2、乙方應按質量驗收標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,并及時將單位工程質量評定結果送甲方,單位工程完工時,應會同甲方和有關部門進行中間驗收。
3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方代表,一般質量事故處理的結果送甲方備案;重大質量事故的處理方案,應經甲方及有關單位共同研究,并經甲方代表簽證加蓋公章后才能實施。
四、工程竣工后,乙方按有關規定對工程實行保修并支付保修金,保修時間為壹年。保修期從通過竣工驗收之日計起。
五、保修期間,乙方應在接到修理通知之日起7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方支付。
第五條:材料設備供應
一、工程所需材料設備由乙方采購,按玉林市XX年1-2月份建材信息價結算;未公布信息價的材料,乙方在采購前必須先將材料產地、規格、等級、價格報甲方簽證后才能采購。
二、乙方按設計和規范的要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證,到貨24小時內通知甲方驗收。甲方認為必要時需送檢驗,如檢驗合格檢驗費用由甲方承擔,不合格則由乙方承擔。
第六條:竣工驗收
一、工程具備竣工驗收條件,乙方按規定向甲方提供完整竣工資料、竣工圖(全部資料一式二份)和竣工驗收報告;
二、甲方收到報告5天內組織驗收,驗收以國家頒發的(關于基本建設項目竣工驗收暫行規定)、(工程施工驗收規范)和(建筑安裝工程質量檢驗評定標準)以及政府有關部門制定的竣工驗收規定為標
準;以設計圖紙、說明書及相關的施工技術文件為依據。
三、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證記錄。工程竣工質量經甲方及相關部門檢查驗收合格后,雙方須及時辦理驗收移交手續。
第七條:工程款的支付和結算
一、工程款支付:
1、當乙方進場開工后三天內,按合同價款的30%支付備料款;
2、工程竣工驗收合格,甲方按合同價款支付30%進度款給乙方;
3、工程結算后,甲方按結算總款留5%作為保修金后,7天內將余款支付給乙方。
預留的保修金不計利息,甲方應在保修期滿后20天內結算,將剩余保修金退還乙方。
二、結算方式:工程竣工驗收合格后進行結算,定額執行1998年(全國統一建筑工程基礎定額廣西壯族自治區單位估價表),取費按一般土建工程(包工包料)中的五類工程執行,但綜合費率改為3%,其他不變。
第八條:施工安全責任
乙方必須注重施工安全,對施工人員進行安全教育,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任及有關費用。
第九條:違約責任
一、工程質量不符合合同規定的,乙方負責無償修理返工,工期不予順延。
二、因乙方原因使得工程不能按合同規定的工期交付使用,每拖欠一天按結算造價的萬分之五支付違約金。
三、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發生的質量或其它問題,由甲方承擔責任。
四、乙方驗收報告送達7個工作日,甲方不組織驗收的,視為工程合格。
第十條:糾紛解決辦法
解決合同糾紛方式:雙方協商解決,如雙方協商不成,任何一方都可向工程發包方住所地人民法院提出訴訟。
第十一條:其它
一、因不可抗力原因造成損失由雙方分別承擔,互不承擔責任。
二、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
三、本合同自雙方代表簽字,并加蓋公章即生效,結清工程款后,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止;保修期滿后,有關保修條款終止。
四、本合同一式四份,甲、乙方各執二份。
發包方(章): 承包方 (章):
代表人: 代表人:
經辦人: 聯系人:
日期: 聯系電話:
承包合同 篇5
甲方:
乙方:
經村民代表大會討論通過,通過公開招投標,甲方將村集體所有權的果園承包給乙方,具體協商事項如下:
第一條承包地塊及權利:甲方將坐落在的果園承包給乙方,甲方對果園、果樹享有所有權及經營指導權。果園管理、修剪出現傷亡事故與甲方無關。未經村里同意,對承包果園不得私自變更用途。如變更,甲方有權隨時解除合同。
乙方對果園、果樹享有經營、管理、收益權,但沒有出租、轉包、抵押權,果園范圍以外不屬于承包范圍,歸村集體所有。乙方不得隨意砍伐樹木,承包后必須把所有承包范圍內的空地缺樹補齊,保證承包時的果樹株數,果園周邊的開荒地必須栽樹,對移栽、嫁接的果樹,合同期滿后無償收歸集體。
第二條承包期限及交款:承包期為六年,即從起至二0xx年十二月三十日止。每一年承包金為元,六年承包金一次性交清,共計交款元,簽訂合同時一次性交清。
第三條質押金:為保證合同的嚴格執行,乙方向甲方交質押金1000元,合同期滿后無亂砍樹木,做到對果樹適時管理、補栽,經檢查果樹符合管理要求的將押金全額退給乙方。
第四條果園管理要求:乙方承包期內,必須逐年搞擴壓改,不得為短期效益進行掠奪性生產,如遇旱災、蟲災、火災、修路、割道費用及損失由乙方承擔。如遇政府征占、上項目、修路、國家集體、企事業征占合同就此終止,不屬于甲方違約,占用時的果樹評估樹款及土地補償款歸村集體所有,退還剩余年的承包金,并加銀行存款利息。
第五條違約責任:因合同以外情況甲方違約,甲方按乙方所剩承包期的承包金兩倍付給乙方,質押金退回。乙方違約,甲方有權解除此合同并收回乙方所承包的果園,轉包他人,承包金、質押金不退。
第六條此合同一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
第七條此合同期滿后在同等條件下,乙方有優先承包權。
第八條本合同自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
承包合同 篇6
甲方:(發包方) 身份證號: 電話:
乙方:(承包方) 身份證號: 電話:
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定,為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任,確保工程任務的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
(一) 工程名稱:河道清理。
(二) 工程地點:陳山河彭坊段(具體由甲方指定為準)。
(三) 工程范圍:河道清理及沙石歸集。
第二條 工程期限及工作時間
根據雙方協商工程第一期工程期限自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止,春節期間休工一個月(即節前15天,節后15天)。
第三條 工程價款結算
(一) 工程價款結算與撥付辦法:
工程價款按小時計算,每小時 元,并按月在每一個月周期工作結束時進行結算,工程結算價款經保證人見證支付。
(二)其他說明:
1.工程承包期間挖機所需燃油由乙方負責;每月初由甲方預支3萬元燃油費,并于當月結賬時予以扣除,若當月工程式款不夠抵扣所預支費用,則下一個月燃油預支款相應減少。
2.乙方提供作業的挖機應為斗山牌(型號DH220以上),其挖斗裝載容量不少于1立方米(含1立方米)。
第四條 雙方責任
(一) 甲方責任
1.甲方派代表在工地進行質量監督,解決應由甲方解決的問題。
2.由于甲方原因造成乙方在非雨雪霜霧工作日工作時間低于8個小時,則當日按8小時計量工價,對于包空時間按每小時扣除110元燃油費支付工程款;若當月周期累計工作時間達到240小時,則本款無效。
3. 不按合同規定結算工程款,除支付合同規定的結算工程款外,超過一個星期仍未能結清上月價款,乙方有權單方解除合同,并要求支付違約金2萬元。
(二) 乙方責任
1.乙方根據甲方提供的施工條件編制施工方案,并按照編制的施工方案嚴格組織施工,并經甲方同意后施工。
2.乙方應制定安全措施,加強對現場施工人員的安全教育,保證安全施工,杜絕重大傷亡事故,乙方對其發生的事故責任自負。
3.乙方應服從甲方工地代表的統一指揮,在合理的條件下,不服從甲方指揮,則甲方權權解除合同,并要求乙方支付違約金2萬元;對于甲方違章指揮,乙方有權拒絕。
4.在機器無故障且非雨雪霜霧天工作日,乙方應保證其工作時間不少于8個小時,若低于8個小時,則在當月周期結算工程款時按應扣天數每天倒扣8個小時的工價款。若因機器故障致修超過60小時,乙方應及時更換同型號(220及以上,斗容時不低于1立方米)機器,若不能,則甲方有權解除合同,并要求乙方支付違約金2萬元。
(三)其他責任
1.簽訂合同后,任何一方非對方原因未經對方同意不得解除或中止合同,否則支付違約金兩萬元。
2.雙方當事人對本方機器設備及材料損耗責任自負。
第五條 關于保證
為保證價款能的支付,現由 為價款支付提供保證。
第六條 合同糾紛
因履行本合同發生的一切爭議,由當事人雙方協商或調解解決,協商或調解不成,從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打√,如選擇仲裁方式,請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會( )
2、依法向人民法院起訴( √ )
第六條 附則
(一) 本合同自雙方簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。
(二) 本合同如有未盡事宜,雙方可以根據具體情況議定附加條款,以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙雙方及保證人各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇7
___縣____鄉____村____組,以下簡稱甲方;
____縣____鄉____村____村民,以下簡稱乙方。
為了充分利用水利資料,發展漁業生產,為城鄉人民群眾提供更多的商品魚,增加集體和個人收入,根據中央(83)、(84)一號文件精神,經村民大會充
分討論和甲乙雙方認真協商,特訂立本合同,以供雙方共同遵守。
第一條 承包地點和面積
甲方將座落在____魚塘(河道、水庫、湖面)____畝,承包給乙方養魚,魚塘
(河道、水庫、湖面)的所有權歸甲方,乙方只有管理使用權和合同規定的受益權,但不準出賣、出租或轉讓,在承包期內,乙方如去世,其家庭成員享有承包繼承權。
第二條 承包期限
承包期限為____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第三條 乙方上交甲方提成的辦法及時間
在承包期內,乙方共上交甲方鮮魚(或承包款)____公斤(或____元),其中:一九____年上交____公斤(____元),一九____年上交____公斤(____元)……;在上交甲方的鮮魚中,____魚占____%,____魚占____%,____魚占____%……。上交時間均為每年____月____日左右(時間不超過前后十天),甲方收到乙方上產的鮮魚(或承包款)后,即出具收魚(款)憑證。
第四條 甲方的權利義務
1。甲方應將養護魚用的房屋____間(如果有)和下列工具提供給乙方使用:________。
2。上級主管部門如有扶持漁業生產的貸款、現金或物資,甲方應合理分配給乙方。
3。甲方應對社員群眾進行保護漁業生產的教育。如發生偷、毒、炸魚等情況,甲方應積極協助乙方處理。
4。養魚與農業用水發生矛盾時,甲方必須保證乙方用水最低水位線不低于________米。
5。乙方需要排水或抽水時,甲方應及時提供抽水機給乙方使用。
6。甲方有權督促乙方完成合同規定的義務。
第五條 乙方的權利義務
1。除了不可抗力的情況發生外,乙方必須在合同規定的時間內完成合同規定的義務,完成國家派購商品魚的任務(如果有)。
2。乙方養魚、新放魚苗、看管魚塘(或河道、水庫、湖面)的費用,均由乙方自理。
3。乙方在捕撈魚時,嚴禁使用電魚、毒魚、炸魚等危險辦法。
4。乙方每年捕撈魚后,應優先完成承包任務。
5。承包期屆滿,乙方應及時交還甲方提供乙方使用的養護魚房屋和工具,如有損壞或丟失,乙方應負責修理或賠償。
6。承包期屆滿,魚塘(或河道、水庫、湖面)內不到____規格的小魚、魚苗,乙方應無償交給甲方(或由甲方按雙方協議價格購買)。
7。乙方有自主養魚經營權,甲方不得干涉。乙方完成合同規定的義務后,超額部分全歸乙方。
8。乙方抓住偷魚者送交甲方處理,按每人偷魚一次罰款____元計算,罰款歸乙方。
9。合同期滿后,甲方如再行發包,在同等條件下,乙方有優先承包權。
第六條 甲方的違約責任
1。甲方如不按合同規定乙方提供養護魚用房屋、工具,應償付違約金____元給乙方,乙方并可提出解除合同。
2。甲方如截留上級主管部門扶持漁業生產的貸款、現金或物資,截留貸款按其金額的____%向乙方償付違約金;截留現金或物品,按其金額的____倍向乙方償付違約金。
3。甲方如無故不及時向乙方提供抽水機,應對所造成的損失負責。
第七條 乙方的違約責任
1。乙方如不按合同規定的時間完成承包任務,每逾期一天,按所欠商品魚的市場價格(或承包款的金額)的____%,向甲方償付違約金。
2。乙方如用電、毒、炸等危險辦法捕撈魚,應按總承包款(商品魚按市場價格折價)的____%向甲方償付違約金,甲方并可提出解除合同。
3。合同期屆滿時,乙方如捕撈小于____規格的小魚、魚苗,應向甲方償付____元的違約金。
第八條 不可抗力
如因人力不可抗拒的自然災害(如水災、旱災等)造成魚塘(河道、水庫、湖面)崩潰、干涸,經證實后,甲方應據實減少或免除乙方的承包任務。
第九條 其它
__________________________________________________________________。
本合同自承包開始之日起生效,甲乙雙方均不得隨意修改或解除合同。如甲方代表人發生變更,不得變更本合同。本合同中如有未盡事宜,經甲乙雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等法律效力。合同期滿,甲乙雙方如愿意繼續承包,應重新簽訂合同。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交鄉、村(如經公證或鑒證,應送公證或鑒證機關)……各存一份。
甲方:____縣____鄉____村____組____(公章)
代表人:____
乙方:____村____村民____(蓋章)
____年____月____日訂
甲方(發包方):_____ ____
現地址:____ _____
乙方(承包方):_____ ____
現住址:_______ __
身份證號碼:_____ ____
承包合同 篇8
相信大家都知道,農村土地是屬于集體經濟組織所有的。而不同集體經濟組織的成員,是可以承擔本這種的土地進行耕作、開辟的。由此雙方之間需要簽訂一份農村土地承包合同。那么我們該如何來認定農村土地承包合同的效力呢?請閱讀下文了解詳情。
農村土地承包合同糾紛的效力之爭,主要是爭議承包合同的簽訂是否經過民主議定,即是否按照土地管理法、村民組織法以及相關法律法規規定的集體經濟組織在對外發包土地時,必須經村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意,未經此程序則合同無效。
對于無效合同法律后果的處理,合同法第五十八條已做了規定,即合同無效或被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。在具體處理時應注意的是,在判決互相返還時,不能只判決承包人將其承包的土地返還給發包方,還應處理好屬于承包人的財產。由于承包合同的特殊性,除生產工具可移動性的東西承包人可自行帶走外,對處于生長期的作物具有不可移動的特點,還有與發展生產有關的基礎設施如灌溉用的水井,進入承包地修建的道路、電路、方便承包人開發居住的房屋等均屬不能移運的附著物,應作價補償。如果一方有損失,則應根據引起合同無效的過錯責任大小來承擔賠償責任。發包方不能利用無效合同獲得被返還土地的同時,而無償獲得所有權屬于承包人的地上附著物。
此類糾紛的提起首先要審查主體資格,最高人民法院《關于審理農業承包合同糾紛案件若干問題的規定(試行)》(以下簡稱《若干規定》)第二條已明確規定此類訴訟的主體資格,提起訴訟的原告屬發包方所屬的半數以上村民,被告為發包方,承包人作為第三人。對于如何從證據的角度確認是否經過民主議定,如果召開全體村民參加的村民大會或以戶為代表參加大會,制作會議紀要,那么,全體村民是否同意均簽名摁手印所統計出來的人數是最直接的、無可爭議的證據。
而在審判實踐中,不能把形式要件作為一個固定的模式來照搬硬套,還是要根據案件本身全面系統地進行審查,具體情況具體分析。對于居住分散地處偏僻或外出人員較多的地區,家庭只有老人和孩子,而老人也無參政意識不愿參加會議,集中起來開會確有不便也不容易,村組干部通過廣播、集市或公告形式將承包的標的、條件公布于眾,在招標期間集體成員對標的和發包條件未提出異議,就應視為一種認可。由此而形成的承包合同就應認定符合民主議定原則,確認合同有效。此種認識亦符合《若干規定》第二十五條第二款的規定,即自承包合同簽訂之日起超過或雖未超過一年,但承包人已實際作了大量的投入的,對原告方要求確認該承包合同無效或者要求終止承包合同的,人民法院不予支持。
根據相關法律的規定,如果承包農村集體土地的人是本集體經濟組織的成員,那么其簽訂的土地承包合同就是有效效力的。而對于本集體經濟組織以外的人員,則必須經村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意,未經此程序則合同無效。為你整理本篇文章,希望能幫助你解答疑惑。
承包合同 篇9
甲方:___________________有限公司
乙方:___________________
身份證號碼:___________________
甲方因需要現將職工食堂承包給乙方,甲、乙雙方經協商簽訂如下合同:
一、甲方將現有廚房設施及器具進行盤點,提供給乙方使用。乙方人員持有效“健康證”上崗。并交押金(大寫)圓整,合同期滿后,如沒發現器具缺少,押金如數退還,但要扣適當的折舊費。
二、甲、乙雙方協商,確定食堂承包后,水電費自理,水電費每噸每度價格由水電公司提供。
三、節假日乙方照常為甲方服務,如需加餐由乙方負責加工,甲方買可委托乙方采購。
四、乙方在承包期間,應注意伙食質量,保證甲方員工每餐食量,定期變換食譜,同時負責廚房范圍的環境、設備、用具的衛生及管理工作。要做豐富的早餐,對飯菜要求保質、保量,中餐,晚餐做到小炒素菜3元(包飯),雞蛋加素菜4元(包飯),湯每餐備一份。
五、甲方有權對乙方進行各種行政管理,如:衛生、安全、消防、綜合治理、監督等現場管理。乙方員工應遵守甲方的廠紀廠規,違反則按甲方規定處理。甲方員工應自覺維護食堂的公共衛生,遵守食堂公共秩序,不自覺者由甲方負責處理解決。乙方如有員工發生爭議,乙方應及時反映到甲方管理處。食堂餿水由乙方拉走處理。
六、乙方接手時對甲方的工具、器具進行盤點,甲方的工具、器具借給乙方使用,如有損壞,乙方負責補充維修。
七、伙食開辦時所缺乏的餐具及損耗由乙方負責,甲方廚房所有的設備及炊具乙方應合理使用,妥善保管,如有人為損壞則按價賠償。工具損耗(如:風扇、燈管、風機)等電器由甲方負責,其它廚具由乙方負責。
八、乙方做到飯熱菜香,伙食費由乙方先墊付天后甲方結算,甲方應在天內一次性付清給乙方。夏季應做好防蚊蟲工作,冬季保證飯菜的溫度。
九、乙方在承包期間不得采購腐爛、變質及假冒偽劣食品。如因衛生和質量問題引起的不良后果,引起的食物中毒事件,經醫院檢查證明屬乙方造成的,乙方應承擔由此造成的全部責任。
十、乙方承包期間,出現任何問題,經甲方提出一周內乙方不改進,甲方有權終止承包合同,并扣除乙方部分承包費。
十一、本合同期限為年,從______年______月______日起到______年______月______日止,承包期間任何一方如有特殊因素要求解約,需雙方協商后,提前天通知對方。但乙方須等有接手人到后,方可辦理交接手續。
十二、此合約生效之日起,甲乙雙方互相合作、協力配合,若中途出現意外問題,由雙方派代表共同協商解決。
十三、本合約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字,蓋章后即日生效。
十四、以上不盡事項,另行約定。
甲方代表簽字:__________________
甲方公司蓋章:__________________
乙方代表簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
承包合同 篇10
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍和內容:
第二條 工程期限
1、本工程合同安裝總工期為
2、本工程開工日期以構件進場時間為準。
第三條 工程合同總價
總建筑面積為平方米,價格為/平方米,總價格為 元(大寫 )如有變更,以實際面積結算。
第四條 材料、設備供應
1、本工程安裝所需吊車設備,焊割材料由承包自備;工程所需的鋼結構及其它材料由發包方負責,甲方保障材料準時到場,不能拖延。
第五條 工程質量和檢查驗收
承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工,并接受發包方現場監理工程師監督檢查。保證安裝質量,如果發包方發現安裝質量問題,屬于承包方責任的工作質量問題,負責無償修理。
第六條 工程價款的支付與結算
1、本合同簽訂后,承包方進場安裝主鋼結構時,發包方支付合同總價的 %的預付款,結構安裝完畢,發包方支付 %的進度款,彩板安裝完畢,發包方支付 %的進度款。
2、乙方整個工程安裝完后,經甲方驗收合格,工程辦完交工驗收并辦理工程結算后 天內,所有余款全額支付完畢。
第七條 爭議的解決方式
合同執行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,如雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調解,調解不成,或雙方不屬于同一個部門的,任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條 附則
其他本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定執行。
本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工交驗,結清工程尾款,保修期滿后自然失效。
本合同正式本 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【承包合同】相關文章:
承包合同單位承包合同08-18
安裝承包合同-承包合同07-26
承包合同承攬合同 承包合同08-26
裝卸承包合同卸車承包合同09-20
實用的承包合同簡單的承包合同08-16
承包合同06-06
經典承包合同08-02
承包合同02-03
承包合同5篇(關于承包合同)06-29
學校商店承包合同范本-承包合同02-15