鋼材買賣合同模板簡單3篇
在不斷進步的社會中,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編幫大家整理的鋼材買賣合同模板簡單3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
鋼材買賣合同模板簡單3篇1
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程,其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》,Z某和C某在合同落款處簽名,被告公司未蓋章,建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程,約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價,又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據,也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨,共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元,余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答復。此時適逢金融危機,原告經受極大資金壓力,遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后,經周密調查,掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人,原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同,該合同相對方應為被告公司,同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任,律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元,并起訴Z某、C某為共同被告,要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任,同時向法院申請訴訟保全,全額凍結了被告公司的銀行賬戶,保證了債權的實現。
訴訟中,被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯,并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴,要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險,我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解,經法院主持調解,雙方達成調解協議,被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現,我方遂申請撤訴。
鋼材買賣合同模板簡單3篇2
供貨方: (以下簡稱甲方)
需貨方: (以下簡稱乙方)
供需雙方本著以誠為本、互惠互利的原則,經雙方協商一致,根據《中華人民共和國經濟法》的.規定,訂立合同如下:
第一條 、產品
第二條 、供貨日期:從 年 月 日起 年 月 日止。
第三條、質量要求:甲方在乙方用貨前提供貨物樣品,由甲方提供產品合格證,并負責產品檢測,檢測費用由甲方負責,檢測報告及現場拉拔試驗提供給乙方存檔。甲方供給乙方同樣質量的產品。供貨方必須保證原料為合格產品,乙方使用后,甲方必須保證各種材料的規格及質量。如供貨方的產品發生質量問題,供貨方應承擔全部經濟損失。
第四條 、貨款及費用等付款及結算方法:
1、交貨方式:所有貨物由甲方送往供需雙方共同約定的交貨地點,所需運輸費用由甲方承擔,并由甲方負責卸車。
2、交貨地點:施工現場
3、結算方式:簽訂合同10日內預付伍拾萬元整(500000.00元),剩余玖拾萬元整(900000.00元),將于 年 月 日前通過銀行轉賬一次性付清。
第五條 、經濟責任
(一)甲方應負的經濟責任
1、產品品種、規格、質量不符合本合同規定時,乙方同意利用者,按質論價。不能利用的,甲方應負責包退、包換。由于上述原因延誤交貨時間,每逾期一日,甲方按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向乙方償付逾期交貨的違約金。
2、甲方未按本合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,乙方如果需要,應照數補交。如乙方需要而甲方不能交貨,則甲方應付給乙方能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3、如因甲方的產品使用后出現質量問題,甲方應承擔全部經濟責任。
(二)乙方應負的經濟責任
1、甲方供貨無誤的前提下,如乙方中途退貨或使用其它同類產品,乙方應賠償本合同總金額5%給甲方作為違約金。
2、乙方如未按規定日期向甲方付款,每延期一天,應按延期付款總額每日萬分之三計算付給甲方,作為延期罰金。
第六條、產品價格如須調整,必須經雙方協商后方能變更。
第七條、 如乙方須變更產品品種、規格、質量、包裝時,應提前伍天與甲方協商。
第八條、本合同所訂一切條款,任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產或收貨,并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。
第九條、任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十條 、本合同工在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,如協商不成供需雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第十一條 、本合同自雙方簽訂蓋章之日起生效,到甲方將全部訂貨送齊經乙方驗收無誤,并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十二條 、本合同在執行期間,如有未盡事宜,由供需雙方協商另行簽訂補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
第十三條 、本合同一式兩份,由甲、乙雙方各執一份。
甲 方:
乙 方:
年 月 日
鋼材買賣合同模板簡單3篇3
需方: (以下簡稱甲方)
供方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》及有關法律、法規規定,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方就甲方承包的長沙中信城市廣場二期項目所需的鋼材購銷事宜經協商達成一致,訂立本合同。
第一條:
產品名稱、生產廠家、規格、數量:(以甲方計劃內容為準)
(1)、產品名稱:鋼材(具體規格、數量等以甲方采購計劃為準)
(2)、生產廠家:擁有國家生產許可證的大中型鋼廠,本合同約定廠家為湘鋼、漣鋼、萍鋼、唐鋼、新鋼、冷鋼,如需增加其他鋼材廠家必須由本工程業主書面確認且甲方同意后方可進場。
(3)、產品品種:線材、圓鋼、螺紋鋼、盤螺等;超出本協議范圍的鋼材品種如:角鋼、工字鋼、槽鋼、鋼板等單價由雙方另行協商后制定“銷售確認單”確認。
(4)、數 量:暫定17000噸,以甲方實際收貨量為準。
(5)、合同金額:暫定捌仟陸佰萬元人民幣,以實際結算數額為準。
第二條:質量標準:
乙方所供產品質量必須滿足國家標準:圓鋼符合《GB1499.l-20_》標準(包括盤圓、直條),螺紋鋼符合《GB1499.2-20_》標準。所供產品的負公差必須達到國家允許范圍。雙方對產品質量發生異議時以甲方工地所在地省級質量檢測機構檢測結果為準,如果檢測結果不合格,檢測費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的其他一切相關經濟損失:如果檢測合格,檢測費用則由甲方承擔。乙方對所供產品質量實行終身負責制。
第三條:合同結算單價確認的約定:
(1)、結算基價:以甲方收貨當日“我的鋼鐵網“長沙市場建筑鋼材價格行情”網上對應的廠家、規格、同等級線材、螺紋鋼、圓鋼、盤螺的價格作為結算基價。
①螺紋鋼在上述結算基價基礎上每噸加120元(含出庫費、裝車費、運輸費),再加墊資六個月折合的每噸貼息費,以上三項總和作為結算單價(即為:結算基價+
(出庫費、裝車費、運輸費)120元+墊資六個月所折合的每1噸貼息費=綜合結算單價)。
②盤螺、線材在上述結算基價基礎上每噸加130元(含出庫費、裝車費、運輸費),再加墊資六個月折合的每噸貼息費,以上三項總和作為結算單價(即為:結算基價+(出庫費、裝車費、運輸費)130元+墊資六個月折合的每噸貼息費=綜合結算單價)。此結算單價為貨到甲方工地所發生的一切費用包括出庫費、裝卸費、運輸費、有效稅務發票、貼息費等,除此之外乙方不得再向甲方計取任何其他費用。現場卸車由乙方負責,貨到現場后甲方應積極安排在合理時間內卸車。
(2)、若收貨當日一天內網上出現兩次報價,則取兩次報價的均價作為結算基價。遇周六周同或法定節假日到貨而網上未發布價格時,則以本周五或法定節假日開始同前一天網上價格作為結算基價。
第四條:計劃的提交與供貨
(1)、甲方每月月底前向乙方提供下月月度材料概算需用計劃,供乙方落實貨源。為便于進場安排,甲方于材料進場前2天給乙方提供該批貨物進場計劃,計劃中包含所需鋼材品種、規格尺寸、數量、進場時間。
(2)、乙方應按甲方計劃要求的時間期限、規格、數量及定尺長度組織進場,保證供應。
第五條:本合同采購物資的交貨地點及驗收方式:
(1)、交貨具體地點: 現場甲方指定點。
(2)、驗收方式:
①螺紋鋼、圓鋼定尺九米、十二米,盤元、盤螺成捆交貨。
②按批次隨貨附廠家材質證明單及出廠合格證標牌,甲方在使用前經甲乙雙方指定人員及現場監理旁站取樣復檢,質量不合格的,則乙方無條件退貨并負責退貨的全部費用,并承擔由此給甲方所造成的一切經濟損失。
⑨螺紋鋼、直條圓鋼由甲乙雙方點條按理論重量計算重量驗收(小數點后保留三位數字,小數點后第四位四舍五入)。
④盤圓和盤螺由甲乙雙方任意選取過磅地點過磅驗收。
⑤貨到現場雙方就產品外觀幾何尺寸和理論重量值進行檢測驗收,其誤差必須在國家規范規定范圍內。
⑥驗收完后山甲方指定的現場收貨人員、項目材料員開具甲方規定的工地收貨單(憑證),雙方憑該單辦理結算。此單不免除乙方所供貨物發生不合格的任何責任。
第六條 貼息費用、付款方式及結算程序分別如下:
一、貼息費用:
本合同乙方同意墊資六個月,六個月貼息費用按3.15%由甲方承擔,如遇央行下發的同期貸款基準利率上下浮動較大時,雙方另簽補充協議進行調整。二、付款方式:
(1)、乙方墊資六個月,自雙方結算日起甲方在第七個月月底前支付乙方第一個月已結貨款,其后貨款支付時間以此類推。
(2)、貨款支付方式:現金支票或電匯。
(3)、在支付貨款時,所有付款票據均需開具“廣東華紗貿易有限公司”抬頭或匯入乙方指定開戶銀行: ,銀行帳號: 。三、結算程序:
(1)、每月25號為雙方結算日,每次結算時乙方應先向甲方提供一份該月的“產品銷售確認單”,同時并提供經甲方現場指定人簽字的收貨憑證,供甲方審核。
(2)、經雙方審核無誤后辦理月(總)采購合同結算單,經甲方指定授權人簽字,作為開具發票及結算依據。
(3)、結算后乙方應向甲方提供等額合法有效稅務發票(如因發票問題給甲方造成的經濟損失和聲譽影響的,均由乙方負全部責任)。
第七條:違約責任
(1)乙方所供貨物質量必須符合國家現行質量驗收規范及檢驗標準,否則因貨物的質量問題給甲方造成的一切相關損失及責任均由乙方全部承擔。甲方必須先檢后用,如甲方不檢測而使用,與乙方無關,甲方負一切責任。如乙方供應的鋼材不合格,乙方應在接到通知8小時內到達現場,24小時內保證調換合格貨物,運費、吊裝費用由乙方承擔。
(2)、乙方應按甲方計劃要求的時間期限、規格、數量及長度保證供應,如因乙方供應不及時或所供貨物的質量問題及每批次供貨配套不齊,影響甲方施工工期,由此給甲方造成的經濟損失和聲譽影響的,均山乙方負全部責任;跟甲方計劃規定期限相比,如乙方延期供應,每超過一天乙方承擔五千元人民幣處罰(不可抗力因
素除外)。
(3)、在本合同執行過程中,如乙方供應不及時或因質量、服務等其他任何因素不能保證正常供貨,在此條件下,甲方有權終止合同,選擇其他供應繼續供貨,且結算付款方式仍按本合同約定執行。如甲方未按本合同約定支付乙方貨款,應付款時問超過合同約定時間,乙方有權終止供應,一切的經濟損失由甲方負擔。甲方按銀行同期貸款利率二倍支付應付貨款的利息。
第八條:安全事項
乙方應遵守國家及甲方施工現場有關安全管理規定,進入現場人員應按規定佩帶安全帽等防護用具,不得擅自進入與乙方工作無關的施工區域,如進場人員發生安全事故,其責任及所造成的一切經濟損失,后果均由乙方全部承擔。
第九條:合同爭議:
本合同在履行過程中,如雙方發生爭議,應本著友好協商的原則解決,如協商不成,任何一方均有權向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟。
第十條:其它
(1)、合同一式五份,甲方持三份,乙方持二份。
(2)、合同經雙方加蓋公章或合同專用章后生效。合同生效后乙方派專職人員為項目提供供貨期內的相關服務。
(3)、本合同貨款支付完畢后,第三條自動失效;但對約定物資的質量負責條件和期限及售后服務方面的相應條款仍將生效。
(4)、本合同如有未盡事宜,經雙方協商一致方可辦理變更、補充,否則,任何一方單方面修改條文均視為無效。
(5)、合同期限:供貨期滿,貨款兩清。
甲 方: 乙 方:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
【鋼材買賣合同模板簡單3篇】相關文章:
鋼材買賣合同集合15篇01-11
簡單買賣合同01-16
鋼材購銷合同04-19
簡單房屋買賣合同01-13
簡單土地買賣合同范本01-12
簡單紅木家具買賣合同01-06
鋼材購銷合同范本02-19
鋼材租賃合同書01-15
簡單個人家具買賣合同范本12-28