融資租賃的合同

時間:2024-09-28 12:04:05 租賃合同 我要投稿

融資租賃的合同(通用15篇)

  在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,下面是小編為大家收集的融資租賃的合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

融資租賃的合同(通用15篇)

融資租賃的合同1

  訂立合同地點:訂立合同時間:

  出租人(甲方):承租人(乙方):

  地址:地址:

  電話:電話:

  身份證號:稅號:

  甲、乙雙方經協商同意按照下列條款訂立本汽車融資租賃合同(以下簡稱“合同”)以資共同遵守。

  第一條合同訂立依據和租賃物

  甲方根據乙方租賃的要求,租給乙方輛,牌照為:,面包車1輛,牌照為:所屬人:

  第二條租賃汽車的所有權

  一、在租賃期間,租賃汽車的所有權屬于甲方、乙方對租賃汽車只有使用權,沒有所有權。

  二、乙方不得在租賃期內退租,不得出售、轉讓、轉租、抵押租賃汽車或采取其它任何侵犯租賃汽車所有權的行為。

  三、乙方不得利用租賃車輛進行違反國家法律、法規的任何活動。否則,乙方必須承擔因此而產生的全部責任。

  四、乙方付清甲方租賃費和租賃管理費后,所租賃的汽車產權無償歸乙方所有,甲方根據乙方要求,在國家政策允許范圍內辦理轉讓(過戶)手續。

  五、所有權歸乙方后,甲、乙雙方重新簽訂《合同》。

  第三條租賃期、租金支付期限、方式及延付租金處理

  一、租期1年,自20xx年7月16日起至20xx年7月16日止。

  總租金:壹仟元整(即¥1000。00)。

  二、甲方自20xx年7月16日起,將車輛交予乙方使用。乙方應當按照約定于20xx年7月31日前支付租金,雙方同意以轉賬方式轉甲方銀行卡中。

  銀行卡戶名:

  卡號:

  開戶行:

  第四條租賃汽車的交貨、驗收和證照

  一、乙方按規定交付購車租金后,按照乙方與甲方簽訂的《銷售協議》由甲方向乙方交貨,因國家法律法規政策不可抗拒因素不屬于甲方責任而造成租賃汽車延遲交貨時,甲方不承擔責任。

  二、甲方向乙方交付租賃汽車正常運行所需的證件,包括:行駛證、營運證、附加稅證、行駛證貼花、二保卡、養路費、服務手冊、牌照及牌照附件。

  三、如果向乙方未按上述規定辦理驗收。甲方則視為所租賃汽車已由乙方驗收,并視同乙方已經將該車的驗收收據交付甲方。

  第五條租賃汽車質量保證及事故處理

  一、租賃汽車汽車的質量保證條件同甲方與出賣汽車方簽訂的《購車協議》中的`質量保證條件相符。如果在質量保證期內發生質量問題屬于汽車出賣方責任時,由甲方負責向汽車出賣方交涉索賠,乙方應在發現問題時,立即停止使用,妥善保管,并迅速將上述情況用電報、傳真通知甲方,收集、保管有關證據,協助甲方向汽車出賣方索賠,如果因乙方延誤而造成的損失,由乙方負責賠償。

  二、在租賃期內,因乙方責任事故致使租賃汽車遭受損失時,乙方應對此承擔全部賠償責任。

  三、如發生上述任何情況,都不影響本合同的繼續履行和合同效力。

  第六條租賃汽車的使用、維修、保養和費用承擔

  一、租賃汽車在租賃期間內由乙方使用,乙方應妥善保管,使用租賃汽車。

  二、租賃汽車乙方在使用、保養、維修過程中發生的一切費用,均由乙方負擔。

  三、租賃汽車乙方沒按有關法規及時購買養路費、運管費和車輛年審等費用,由甲方墊付的,乙方應按期墊付金額的2%支付月利息,并且乙方就及時支付甲方所墊付的資金。

  第七條租賃汽車的損壞、毀壞責任和保險

  一、乙方承擔在租賃期內發生租賃汽車的損毀和滅失的風險,但是,保險公司承擔賠償責任的除外,不論什么情況,乙方均需依本合同按期交納租金。

  二、在租賃汽車發生毀損或滅失而不屬于保險公司承擔賠償責任時,乙方應立即用電報、傳真等書面材料通知甲方,甲方可選擇下列方式之一,由乙方負責處理并承擔其一切費用:

  1、將租賃汽車復原或修理至完全能正常使用的狀態。

  2、更換與租賃汽車相同型號、性能的部件或配件,使其能正常使用。

  三、租賃汽車由甲方向保險公司投保,投保費由乙方承擔。險種包括:車損險、第三者責任險、車上人員險、及保險公司消貸硬性規定的或乙方要求的其他險種,保險期自租賃汽車支付之日起至本合同終結為止。在租賃期內,如發生保險事故,乙方應采取合理保護、施救措施,并立即通知甲方和保險公司,同時應立即向公安交通管理部門報告,乙方應收集有關資料和證明,會同甲方向保險公司辦理賠償,如因乙方延誤時間造成損失,由乙方承擔賠償責任。

  四、乙方責任人因故不能參加保險理賠時,甲方為當然理賠代理人,保險理賠金全部歸甲方或首先扣除乙方所欠甲方全部租金。

  五、保險賠償金分割方式:租賃汽車可修復時,保險賠償金歸乙方,并由乙方負責修復汽車。如汽車報廢,保險賠償金額中,應首先扣除乙方所欠甲方全部租金,其余部分視不同情況歸甲方、歸乙方或由乙方其他債權人按法律順序分割。

  乙方承諾:

  1、乙方承擔《中國人民保險公司機動車輛保險條款》中被保險人的義務。

  2、保險責任范圍之外,任何涉及租賃汽車使用的賠償責任,全部由乙方承擔(包括直接、間接損失和所有

  善后費用)。

  六、租賃汽車在保險期到期時應及時續保,如乙方不主動來甲方續保,甲方視為乙方同意,按有關規定續保。乙方應及時支付保費,否則,由甲方墊付的保費,乙方應按保費的2%支付月利息。

  第八條其他

  一、本合同正本一式二份,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,雙方各執一份,正本為憑。

  二、甲、乙雙方不得單方變更、解除合同或退租,對本合同的任何條款的修改,變更須采取書面形式變更修改。變更修改后的合同經甲、乙雙方簽名蓋章后正式生效。

  三、合同的最終解釋權歸甲方。

  甲方(出租人)

  簽字:

  年月日

  代表:

  年月日

  乙方(承租人)(章)

融資租賃的合同2

  民事起訴狀原告:_________________有限公司,法定代表人:_________________地址:_________________郵政編碼:_________________委托代理人:_________________

  第一被告:_________________,男/女,出生,族,身份證號碼:_________________,住址:_________________,身份證地址:_________________,經常居住地地址:_________________,郵政編碼:_________________,聯系電話:_________________。

  第二被告:_________________,男/女,出生,族,身份證號碼:_________________,住址:_________________,郵政編碼:_________________,聯系電話:_________________。

  訴訟請求:_________________(要賠償那些費用,逐一列名項目和數字)

  主要事實和理由:_________________

此致

  _________________法院(按照被告住所地、或者合同簽訂地、合同履行地)

  原告:_________________(手寫簽名)

  時間:_________________

融資租賃的合同3

  出租方(以下簡稱甲方):

  承租方(以下簡稱乙方):

  甲方和乙方一致同意按照下列條款簽訂本融資租賃合同,并共同遵照執行。

  第一條甲方根據乙方要求,以租給乙方使用為目的,為乙方進行融資,協助為甲方購買提供貨運汽車, 乙方應向甲方承租并使用該車輛。

  第二條租期共計____個月,即自 年 月 日起至 年 月 日止。在租期內,乙方不得中止和終止對租賃車輛的租賃,并不得以任何理由提出變更本租賃合同的要求。

  第三條 甲方應當合同生效日起當日內向乙方提供租賃車輛, 乙方應按合同規定向甲方支付租金和運輸費用.

  第四條車輛租金為月租金 元按季度支付,于每季度月初10日支付.運輸費用按市場價格結算,運費結算時間為每月30日,支付時間為下月月初10日前.

  第五條對租賃車輛的權利和義務

  (1)在租賃期內車輛的所有權屬于甲方,乙方對租賃汽車只有使用權。乙方不得在租期內對租賃車輛進行銷售、轉讓、轉租、分租、抵押、投資或采取其它任何侵犯租賃車輛所有權的行為。

  (2)租期內租賃車輛由乙方使用,乙方有義務合理和適宜地保護租賃車輛,并對由于乙方自己的'過失或疏忽或由乙方可防止的任何

  第三人的行為造成的對租賃車輛的滅失或損害負有賠償義務。

  (3)為了保證租賃車輛的正常使用和運轉,乙方負責對租賃車輛按技術要求進行正常的、適時的維修和保養。維修和保養所發生的費用和車輛發生的燃料費用均由乙方自付。

  (4)租賃期滿后,本合同租賃車輛的處理:

  A、續租

  甲方同意乙方對合同的租賃車輛進行續租,其續租租期、租金金額、租金交納日期等租賃條件由甲乙雙方在合同期滿前三個月內協商確定,并另訂續租合同.

  第六條違約和爭議的處理

  (1)乙方應根據本合同的規定按時交納租金,并遵守合同中關于租賃車輛使用的規定。如乙方在應付租金到期后內未能交付租金,或違反租賃車輛使用的有關規定,甲方有權終止租賃.

  (2)在本合同項下發生的一切爭議,甲方和乙方應首先通過協商解決。如協商不能解決時,甲方和乙方均有權依法通過訴訟解決。

  第七章 合同文本及生效

  (1)本合同正本共一式叁份,甲方、乙方各執一份。

  (2)本合同自甲方和乙方各自簽字蓋章之日起生效。

  甲方:(公章)乙方(公章) 法人或法人授權代表人 法人或法人授權代表人 (簽字) (簽字)

  年 月 日 年 月 日

融資租賃的合同4

  甲方:XX南京XX擔保有限公司

  乙方:XX南京XX實業發展有限公司

  乙方與有限公司(以下簡稱“”)于20xx年月日簽署《融資租賃合同》(合同編號:XX),開展融資租賃業務。將價值萬元的設備以融資租賃的方式出租給乙方。乙方特向甲方申請為該筆貸款提供設備回購保證擔保。為保證此項業務順利進行,防范風險,制訂以下協議:XX

  一、乙方將承租的設備用于與208醫院合作開辦伽瑪刀治療研究中心(以下簡稱“中心”),乙方與醫院以分成的方式對中心利潤進行分配。乙方保證將獲得的中心盈利首先用于歸還租金,并按照甲方要求將有關資料交甲方備案。

  二、甲方為乙方進行的上述融資租賃提供設備回購保證擔保,擔保手續費以與乙方對中心盈利進行分成的方式獲得。擔保手續費的.具體計算方式為:XX

  1、融資租賃期限內,乙方每月獲得的中心盈利在歸還融資租賃租金后的剩余部分的50%為擔保手續費。

  2、融資租賃業務結束后至中心開業的第六年年底,乙方每月獲得的中心盈利的15%為擔保手續費。擔保手續費自中心開業后的第四個月開始,每月支付一次。

  三、乙方承諾其經營活動接受甲方的檢查監督,乙方在經營中的對外融資、歸還貸款及內部資金往來等應事先告知甲方。

  四、乙方如違反本協議的約定給甲方造成損失,應承擔賠償責任。

  五、本協議甲乙雙方簽章后生效。

  甲方:XX乙方:XX

  法定代表人:XX法定代表人:XX

融資租賃的合同5

  合同編號:______________

  倫敦a租賃公司(以下簡稱出租人)與上海b工廠(以下簡稱承租人)簽訂本合同,其條款如下:

  1、出租人同意租出,承租人同意租進附件所列的設備;該附件是本合同不可分割的部分。

  2、租期為兩年,從承租人驗收設備之日起算。

  3、總租金為24萬美元,從承租人接受所租設備之日開始計租。在租賃期內,月租為1萬美元,應于每月五號前交入c銀行的出租人賬戶。

  雙方同租賃期間任何一方不得要求加租或減租。如果承租人不準時交租,則應向出租人交付比該行長期貸款利率多1%的利息作為處罰。

  簽約后一個月內承租人應向出租人提交中國銀行出具的保函,擔保承租人按合同規定交租。

  4、出租人必須按cif上海條件在附件規定的時間內把所租設備運交承租人。

  5、出租人應于裝船后把合同號碼、品名規格、件數、毛重、凈重、發票總值、載貨船名、預計到達時間和目的港以電傳通知承租人以便提貨。同時還要向承租人航寄下列單據:

  a、提單正本兩份

  b、發票四份

  c、裝船單四份

  d、出租人的廠家出具的關于所租設備的品質、數量檢驗證一份。

  6、貨到上海港后,承租人要委托上海檢驗機構檢驗所租貨物。如有品質、規格、數量等與合同規定不符,承租人有權在貨到30天內憑該檢驗機構的檢驗證書向出租人提出索賠;或者要求出租人自費及時更換不合格的零件或機器。

  7、在租賃期間,出租人必須辦理必要的保險;保險應包括第三者責任險,使在事故中,遭受損失和傷亡的其他有關方也可受益。

  8、在租賃期間,出租人應免費提供租后服務,包括所租設備的.安裝、運轉、修理和保養。承擔人必須妥善愛護所租設備,保持經久耐用。如果由于承租人員的錯誤操作造成設備損壞,修理費應由承租人承擔。

  9、出租人應按優惠價格向承租人提供原料、燃料和部件。

  10、在設備到達廠房一個月內,出租人要派出兩名技術員到上海指導所租設備的安裝,然后培訓承租人的技術員和工人,使他們能達到掌握有關操作、修理和保養所租設備的技術。在這種情況下,承租人同意付給每人月薪人民幣________元;其他一切費用則由出租人承擔。

  11、為達到第十條所述的目的,有關安裝、調試、檢查、修理、操作和保養的技術資料應由出租人免費提供承租人。

  12、出租人的技術人員每季至少要對所租設備檢驗一次以確保設備正常開動。承租人則要給予他們必要的協助。

  13、如果承租人涉及第三者的專利權糾紛,出租人應對其后果負責。

  14、沒有出租人書面同意,承租人不得將設備轉租給第三方。

  15、當合同期滿時,承租人可作以下不同的選擇:

  --繼續再租兩年

  --改簽融資租賃合同租用更長的時間

  --按照雙方同意的優惠價格直接購買設備。

  16、如果一方受到不可抗力的阻擋而不能履行合同義務,執行合同的時限應作相應的延長。

  17、如果一方嚴重違反合同的一條條款并在六十天內未作時,另一方可提前六十天向違約方提交書面通知面終止本合同。違約的一方應對有權終止合同的一方所受的經濟損失負責賠償。

  18、有關本合同的一切爭議應該按照國際商會的調解和仲裁規則由一個或幾個按該規則指定的仲裁員最終仲裁解決。

  本合同用中、英兩種文字寫成,兩者具有同等效力。

  出租人:___________________

  承租人:___________________

  ________年_______月______日

  簽訂于_____________________

  附件出租人同意把下列設備租給承租人:

  貨物名稱:________________ 制造廠名:________________________

  規格:____________________ 型號:____________________________

  數量:____________________ 單價______________________________

  裝船日期:________________ 租金總額:________________________

  月租金額:________________ 租金支付條款:____________________

  如遇到相關法律問題,歡迎進行在線律師咨詢。

融資租賃的合同6

  出租人:                    (以下簡稱甲方)

  承租人:                    (以下簡稱乙方)

  甲方和乙方一致同意按照下列條款簽訂本金融租賃合同,并共同遵照執行。

  第一條 合同的標的

  (11)根據___________文件批準,乙方擬增添___________(下稱租賃物件),因資金困難,特向甲方申請辦理金融租賃。甲方經審查同意支付設備價款(大寫)___________,購進租賃物件后出租給乙方使用。乙方同意以租賃物件明細表、貨物驗收證明和購貨發票影印件作為合同附件,交甲方保存。

  第二條 對租賃物件的權利和義務

  (21)在租期內租賃物件屬甲方所有,乙方承認甲方對租賃物件的所有權和處分權。未經甲方書面同意,乙方不得對租賃物件進行改造,也不得對租賃物件做出任何形式的抵押、轉讓、分租及其他任何侵害租賃物件所有權和處分權的行為。

  (22)租期內租賃物件由乙方使用,乙方有義務合理和適宜地保護租賃物件,并對由于乙方自己的過失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行為造成的對租賃物件的滅失或損害負有賠償義務。

  (23)為了保證租賃物件的正常使用和運轉,乙方負責對租賃物件按技術要求進行正常的、適時的維修和保養。維修和保養所發生的費用均由乙方自負。租期內,租賃物件無論發生任何屬于制造或使用的'事故均由乙方負責解決,乙方不能因此而免除向甲方支付租金的義務。

  (24)甲方有權對租賃物件的使用情況進行檢查,乙方應為甲方的工作提供方便。租期內,乙方每季應向甲方提供乙方的財務報表,并向甲方報告經營情況。

  (25)租期內,乙方不得以任何形式明示或暗示其對租賃物件具有所有權和處分權,如乙方在此期間由于債務糾紛或依法破產,乙方應向法院、債權人或清算委員會申明對租賃物件不具有所有權,亦不得以租賃物件充做訴訟保金或抵償債務。同時必須及時報告甲方。

  (26)租賃期滿時,租賃物件由乙方留購,并向甲方支付人民幣(大寫)___________的轉讓價款。自乙方交付該價款之日起,租賃物件的所有權即無條件地轉移給乙方。

  第三條 租期和租金

  (31)甲方出租、乙方承租租賃物件的租期共計  個日歷月,即自20xx年  月

  日起,至19  年  月  日止(包括起止日),其中寬限期為  個日歷月,即從19  年  月  日起,至19  年  月  日止(包括起止日)。寬限期期間利息按月利率  ‰計收,該項利息由乙方按季支付給甲方或甲方指定的代理人。

  (32)在本條第一款所列的租期內,乙方不得中止和終止對租賃物件的租賃,并不得以任何理由提出變更本租賃合同的要求。

  (33)本條第一款所列租期的租金總額包括設備價款、利息、保險費共計人民幣(大寫)___________,由乙方按租金償付表(合同附件三)向甲方或甲方的代理人分___________次交付。

  (34)乙方向甲方支付本合同項下的租賃手續費為融資總額的百分之___________,計人民幣(大寫)___________,乙方應將該項手續費在本合同生效之日一次全額付給甲方或甲方指定的代理人。

  (35)為按本條規定支付租金,乙方應在規定的每期租金交付日期(不包括交付日當日)前三日將租金劃入甲方或甲方指定代理人的帳戶。甲方(代理人)開戶行___________。帳號為:___________。

  (36)如乙方未按本條規定的時間支付租金或寬限期利息,乙方應按逾期交付日數和每日應交租金或利息的萬分之三向甲方支付延付費。

  第四條 租賃物件的保險

  (41)在本合同第三條第一款所列租期內,由甲方對租賃物件統一向中國人民保險公司投保財產險。保險費共計(大寫)___________,按下列第(  )種方法支付。

  1.由甲方支付保險費,并計入租金。

  2.由乙方支付保險費,并計入租金。

  (42)租賃物件發生保險范圍內的滅失或損害,承租企業應立即書面通知當地保險公司和甲方,并協助甲方進行檢驗和索賠工作,如在租賃物件發生滅失或損害后,乙方未能及時通知甲方和當地保險公司,貽誤檢驗和索賠工作的進行,乙方應承擔對租賃物件的賠償責任。

  (43)如租賃物件發生保險范圍內的滅失或損害,保險公司賠付的款項抵作乙方未支付的租金。該項賠付的款項多于乙方應付租金的部分,甲方應轉付給乙方;如該項賠付的款項少于乙方應付租金,不足部分應由乙方及時如數補交給甲方。如租賃物件發生部分損害或已滅失,保險公司賠付的款項可由乙方使用,但僅限用于更換或修復被損害或已滅失的部分,使租賃物件恢復可正常使用的原狀;自發生部分損害或滅失至恢復租賃物件原狀時止;乙方仍應按合同規定向甲方支付租金。

  第五條 擔保

  (51)甲方同意___________為本合同乙方的經濟擔保人。乙方應向甲方提供經濟擔保人的營業執照復印件和上年度末資金平衡表,并由該經濟擔保人出具不可撤銷的經濟擔保書作為本合同附件。不論發生任何情況,凡乙方不能按合同規定支付租金時,乙方經濟擔保人應無條件地、及時地承付乙方所欠租金及連帶發生的損失費用。在甲方認為必要時,甲方或甲方代理人有權從該經濟擔保人在銀行的各種存款中扣收全部應由乙方支付的租金及其他款項。

  第六條 合同的代理監督

  (61)甲方委托___________為本合同的甲方代理人。乙方同意甲方代理人代甲方監督本合同的執行,享有甲方在本合同項下的權力,并愿為甲方代理人就其為本合同項下的工作提供方便。

  (62)甲方代理人作出的任何與本合同規定相抵觸的意思表示視為無效,乙方不得以此種意思表示對抗甲方的依據。

  第七條 違約和爭議的處理

  (71)乙方應根據本合同的規定按時交納租金,并遵守合同中關于租賃物件使用的有關規定。如乙方在應付租金到期后一個月內未能支付租金,或違反租賃物件使用的有關規定,甲方有權終止租賃,并查封、收回所出租的租賃物件。收回、處理租賃物件所發生的任何開支與費用應由乙方承擔。

  (72)在本合同項下發生的一切爭議,甲方和乙方及乙方的經濟擔保人應首先通過協商解決。如協商不能解決時,甲方和乙方及乙方的經濟擔保人均有權依法通過訴訟解決。

  第八條 本合同的附件

  (81)本合同附件為:

  附件一:租賃物件明細表;

  附件二:寬限期利息支付表,

  附件三:租金償付表;

  附件四:經濟擔保書;

  附件五:租賃物件購貨發票及貨物驗收證明;

  附件六:租賃物件保險單

  第九條 合同文本及生效

  (91)本合同正本共一式兩份,甲方和乙方各執一份。副本三份由合同項下有關方執存。

  (92)本合同自甲方和乙方各自的法定代表人簽字之日起生效。

  甲方:                  (公章)

  法定代表人:            (簽章)

  乙方:                  (公章)

  法定代表人:            (簽章)

  年  月  日

融資租賃的合同7

  融資租賃合同,是指出租人根據承租人對出賣人、租賃物的選擇,向出賣人購買租賃物,提供給承租人使用,承租人支付租金的合同。融資租賃集借貸、租賃、買賣于一體,是將融資與融物結合在一起的交易方式。融資租賃合同是由出賣人與買受人(租賃合同的出租人)之間的買賣合同和出租人與承租人之間的租賃合同構成的,但其法律效力又不是買賣和租賃兩個合同效力的相加.租賃合同的主體為三方當事人,即出租人(買受人)、承租人和出賣人(供貨商)。

  承融資租賃

  租人要求出租人為其融資購買承租人所需的設備,然后由供貨商直接將設備交給承租人。其法律特征是:

  1、與買賣合同不同,融資合同的出賣人是向承租人履行交付標的物和瑕疵擔保義務,而不是向買受人(出租人)履行義務,即承租人享有買受人的權利但不承擔買受人的義務。

  2、與租賃合同不同,融資租賃合同的'出租人不負擔租賃物的維修與瑕疵擔保義務,但承租人須向出租人履行交付租金義務。

  3、根據約定以及支付的價金數額,融資租賃合同的承租人有取得租賃物之所有權或返還租賃物的選擇權,即如果承租人支付的是租賃物的對價,就可以取得租賃物之所有權,如果支付的僅是租金,則須于合同期間屆滿時將租賃物返還出租人。

  融資租賃合同當事人的權利和義務

  (一)出賣人的義務

  1、向承租人交付租賃物;

  2、承租標的物之瑕疵擔保義務和損害賠償義務出租房。

  (二)出租人的義務

  相對于出賣人,出租人就是買受人,其主要義務有:

  1、向出賣人支付標的物的價金;

  2、在承租人向出賣人行使索賠權時,負有協助義務;

  3、不變更買賣合同中與承租人有關條款的不作為義務。

  (三)承租人的義務

  1、根據約定,向出租人支付租金;

  2、妥善保管和使用租賃物并擔負租賃物的維修義務;

  3、依約定支付租金,并于租賃期間屆滿時返還租賃物。

  編輯本段融資租賃物的所有權歸屬

  融資租賃期間,出租人享有租賃物的所有權。因此,承租人破產時,租賃物不屬于破產財產。但與一般所有人不同的是,出租人并不承擔租賃物的瑕疵擔保責任,對承租人占有租賃

  承租人

  物期間租賃物造成第三人的人身或財產損害也不承擔責任。

  出租人與承租人可以約定租賃期間屆滿后租賃物的歸屬。對租賃物的歸屬沒有約定或者約定不明確,按照合同法第61條的規定仍不能確定的,租賃物的所有權歸出租人。

融資租賃的合同8

  合同編號:___________

  合同簽訂日期:_________________________________

  合同簽訂地:___________________________________

  出租人:______________ (以下簡稱甲方)

  法定地址:____________ 郵政編碼:______________

  法定代表人:__________ 電傳:__________________

  電話:________________ 開戶銀行:______________

  傳真:________________ 帳號:__________________

  承租人:______________ (以下簡稱乙方)

  法定地址:____________ 郵政編碼:______________

  法定代表人:__________ 電傳:__________________

  電話:________________ 開戶銀行:______________

  傳真:________________ 帳號:__________________

  根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確出租方與承租方的權利義務關系,經雙方協商一致,簽訂合同。

  第一條租賃物件

  甲方根據乙方的要求及乙方的自主選定,以租給乙方為目的,為乙方融資購買附表第(1)項所記載的物件(以下簡稱租賃物件)租予乙方,乙方則向甲方承租并使用該物件。

  第二條租賃期間

  租賃期間如附表第(5)項所記載,并以本合同第五條第1款所規定的乙方簽收提單日為起租日或以本合同第五條第2款所規定的甲方寄出提單日為起租日。

  第三條租金

  1.甲方為乙方融資購買租賃物件,乙方承租租賃物件須向甲方支付租金,租金及其給付時間、地點、幣種和次數,均按附表第(9)項的規定。

  2.前款租金是根據附表第(7)項所記載的概算成本(以下簡稱概算成本)計算的。但租賃物件起租之日,當實際成本與概算成本有出入時,以實際成本為準,租金按實際成本相應計算。

  3.前款的實際成本,是指甲方為購買租賃物件和向乙方交貨以外匯和人民幣分別所支付的全部金額、費用及其利息的合計額(其利息均從甲方支付或實際負擔之日至租賃物件起租日,以外幣()________%/年的利率和人民幣______%/年的利率計算)。

  4.根據本條第2、3款,當實際成本與概算成本有出入時,甲方向乙方提供《租賃物件實際成本計算書》及《實際租金表》,向乙方通知實際成本的金額和以實際成本為準,對附表第(8)、(9)、(10)、(11)、(12)項的調整,乙方承認上述的調整。該調整不屬于合同的變更或修改,且不論租賃物件使用與否,乙方都以《實際租金表》中載明的日期、金額、幣種等向甲方支付租金。

  5.本合同租金幣種由乙方選定,在合同履行期間不得變更。如因匯率變化給乙方造成的利潤盈虧,由乙方受益或負擔。

  第四條租賃物件的購買

  1.乙方根據自己的需要,通過調查賣方的信用,自主選定租賃物件及賣方。乙方對租賃物件的名稱、規格、型號、性能、質量、數量、技術標準及服務內容、品質、技術保證及價格、交貨時間等享有全部的決定權,并直接與賣方商定,乙方對自行的決定及選定負全部責任。甲方根據乙方的選定與要求與賣方簽定購買合同。乙方同意并確認附表第(1)項所記載的有關合同的全部條款,并在購買合同上簽字。

  2.乙方須向甲方提供甲方認為必要的各種批準或許可證明。

  3.甲方負責籌措購買租賃物件所需的資金,并根據購買合同,辦理各項有關的進口手續。

  4.有關購買租賃物件應交納的海關關稅、增值稅及國家新征稅項和其他稅款,國內運費及其他必須支付的國內費用,均由甲方負擔,并按有關部門的規定與要求,由甲方按時直接支付。乙方對此不承擔任何責任。

  第五條租賃物件的交付

  1.租賃物件在附表第(3)項的交付地點,由賣方或甲方(包括其代理人)向乙方交付。甲方收到提單后,立即電報通知乙方憑授權委托書向甲方領取提單,乙方同時向甲方出具租賃物件收據,乙方簽收提單后,即視為甲方完成向乙方交付租賃物件。乙方簽收提單日為本合同起租日。乙方憑提單在交付地點接貨,并不得以任何理由拒收貨物。

  2.如乙方未在甲方通知的日期領取提單或者乙方拒收提單,甲方將提單掛號寄送乙方,即視為甲方已完成向乙方交付租賃物件及乙方將租賃物件收據已交付甲方。在此種情況下,甲方寄出提單日為本合同起租日。

  3.租賃物件到達交付地點后,由甲方運輸代理人(外運公司)辦理報關、提貨手續。且無論乙方及時接貨與否,在租賃物件到達交付地點后,由乙方對租賃物件自負保管責任。

  4.因不可抗力等不屬于甲方原因而引起的延遲運輸、卸貨、報關,從而延誤了乙方接受租賃物件的時間,或導致乙方不能按受租賃物件,甲方不承擔責任。不可抗力包括:政府行為、戰爭、自然災害。

  5.乙方在交付地點接貨后,應按照國家有關規定在購買合同指定的地點和時間進行商檢,并及時向甲方提交商檢報告副本。

  第六條租賃物件瑕疵的處理

  1.由于乙方享有本合同第四條第1款所規定的權利,因此,如賣方延遲租賃物件的交貨,或提供的租賃物件與購買合同所規定的內容不符,或在安裝調試、操作過程中及質量保證期間有質量瑕疵等情況,按照購買合同的規定,由購買合同的賣方負責,甲方不承擔賠償責任,乙方不得向甲方追索。第三人就出賣標的物主張權利,出租人不承擔責任,但出租人購買該標的物時明知第三人對買賣標的物享有

  權利的除外。

  2.租賃物遲延交貨和質量瑕疵的索賠權歸出租方所有,出租方可以將索賠權部分或全部轉讓給承租方。索賠權是否轉讓應當在購買合同中明確。

  3.承租人占有租賃物期間、租賃物造成第三人財產損害或人身傷害的,出租人不承擔責任。

  租賃物件的保管、使用和費用應由承租人承擔。

  第七條乙方在租賃期間內的權利義務

  1.乙方在租賃期間內,可完全使用租賃物件。

  2.乙方除非征得甲方的書面同意,不得將租賃物件遷離附表第(4)項所記載的設置場所,不得轉讓第三者或允許他人使用。

  3.乙方平時應對租賃物件給予良好的維修保養使其保持正常狀態和發揮正常效能。租賃物件的維修保養,由乙方負責處理,并承擔其全部費用。如需更換其零件,在未得到甲方書面同意時,應只用租賃物件原制造廠所供應的零件更換。

  4.因租賃物件本身及其設置、保管、使用等致第三者遭受損害時乙方應負賠償責任。

  5.不按本條第1款的規定,因租賃物件本身及其設置、保管、使用及租金的交付等所發生的一切費用稅款(包括國家新開征的一切稅種應交納的稅款),由乙方負擔(甲方全部利潤應納的所得稅除外)。

  第八條租賃物件的滅失及毀損

  1.在合同履行期間,租賃物件滅失及毀損風險,由乙方承擔(但正常損耗不在此限)。

  如租賃物件滅失或毀損,乙方應立即通知甲方,甲方可選擇下列方式之一,由乙方負責處理并負擔一切費用。

  (1)將租賃物件復原或修理至完全正常使用之狀態。

  (2)更換與租賃物件同等狀態、性能的.物件。

  2.租賃物件滅失或毀損至無法修復的程度時,乙方按《實際租金表》所記載的所定損失金額,賠償給甲方。

  3.根據前款,乙方將所定損失金額及任何其他應付的款項交納給甲方時,甲方將租賃物件(以其現狀)及對第三者的權利(如有時)轉交給乙方。

  第九條保險

  在租賃物件到達附表第(4)項所規定的設置場所的同時,由乙方以甲方的名義對租賃物件投保,并使之在本合同履行完畢之前持續有效,保險金額與幣種按本合同所規定的所定損失金與幣種。保險費用由甲方承擔。

  保險事故發生,乙方須立即通知甲方,并即行將一切有關必要的文件交付甲方可用于下列事項:

  (1)作為第八條第1款第(1)或(2)項所需費用的支付。

  (2)作為第八條第2款及其他乙方應付給甲方的款項。

  第十條租賃保證金

  1.乙方將附表第(8)項所記載的租賃保證金,作為其履行本合同的保證,在本合同訂立的同時,交付甲方。

  2.前款的租賃保證金不計利息,并按《實際租金表》所載明的金額及日期抵作租金的全部或一部分。

  3.乙方如違反本合同任何條款或當有第十二條第1至5款的情況時,甲方從租賃保證金中扣抵乙方應支付給甲方的款項。

  第十一條違反合同處理

  1.如乙方不支付租金或不履行合同所規定其他義務時,甲方有權采取下列措施:

  (1)要求即時付清部分或全部租金及一切應付款項。

  (2)徑行收回租賃物件,并由乙方賠償甲方的全部損失。

  2.雖然甲方采取前款(1)、(2)項的措施,但并不因之免除本合同規定的乙方其他義務。

  3.在租賃物件交付之前,由于乙方違反本合同而給甲方造成的一切損失,乙方也應負責賠償。

  4.當乙方未按照本合同規定支付應付的到期租金和其他款項給甲方,或未按

  時償還甲方墊付的任何費用時,甲方除有權采取前3款措施外,乙方應按附表第(13)項所記載的利率支付遲延支付期間的遲延利息,遲延利息將從乙方每次支付的租金中,首先扣抵,直至乙方向甲方付清全部逾期租金及遲延利息為止。

  5.乙方如發生關閉、停業、合并、分立等情況時,應立即通知甲方并提供有關證明文件,如上述情況致使本合同不能履行時,甲方有權采取本條第1款的措施,并要求乙方及擔保人對甲方由此而發生的損失承擔賠償責任。

  租賃期間,承租人破產的、租賃物不屬于破產財產。

  第十二條甲方權利的轉讓

  甲方在合同履行期間在不影響乙方使用租賃物件的前提下,隨時可將本合同規定的全部或部分權利轉讓給第三者,但必須及時通知乙方。

  第十三條合同的修改

  本合同所有附件的修改,必須經甲乙雙方及擔保人簽署書面協議方能生效。

  第十四條租賃期滿后租賃物件的處理

  乙方在租賃期滿并全部履行完畢合同規定的義務時,乙方有權對租賃物件作如下選擇:

  1.自費將租賃物件歸還甲方,并保證使租賃物件除正常損耗外,保持良好狀態。

  2.租賃期滿30天前,以書面通知甲方,按附表第(10)項和第(12)項所記載的續租租金和續租所定損失金額(其他條件與本合同相同)繼續承擔,或

  3.乙方向甲方支付產權轉移費人民幣________元,甲方即將租賃物件所有權轉移給乙方。

  第十五條擔保

  擔保人擔保和負責乙方切實履行本合同各項條款,如乙方不按照本合同的規定向甲方繳納其應付的租金及其他款項時,擔保人按照本合同項下擔保人所出具的擔保函履行擔保責任。

  第十六條爭議的解決

  有關本合同的一切爭議,首先應友好協商解決,如協商不能解決需提起訴訟時,本合同當事人均應向_______人民法院提起訴訟。

  第十七條乙方提供必要的情況和資料

  乙方同意按甲方要求定期或隨時向甲方提供能反映乙方企業真實狀況的資料和情況,包括:乙方資產負債表、乙方利潤表、乙方財務情況變動表以及其他必要的明細情況表。

  甲方要求乙方提供上述情況和資料時,乙方不得拒絕。

  第十八條合同、附表及附件

  1.本合同附表及第________號購買合同、《實際租金表》、《租賃物件實際成本計算書》、《擔保函》、《租賃物件收據》均為本合同附件,與本合同具有同等效力。

  經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同效力。

  2.本合同自甲、乙雙方及擔保人簽字蓋章后即生效。本合同書正本一式______份,由甲方、乙方和擔保人各執一份。

  甲方:________________________

  法定代表人:__________(簽字)

  乙方:________________________

  法定代表人:__________(簽字)

  擔保人:______________________

  法定代表人:__________(簽字)

  地址:________________________

  傳真:________________________

  開戶銀行:____________________

  帳號:________________________

  附件1附表

  租賃物件(制造廠):

  賣方:

  交付地點:

  租賃物件設置場所:

  租賃期間:

  預計交付期及租賃物件收據支付期:

  概算成本:

  保證金:

  租金及其支付方法:

  續租租金:

  (11)所定損失金

  第一次租金支付前:

  第一次租金支付后:

  第二次租金支付后:

  第三次租金支付后:

  第四次租金支付后:

  第五次租金支付后:

  第六次租金支付后:

  第七次租金支付后:

  第八次租金支付后:

  第九次租金支付后:

  第十次租金支付后:

  第十一次租金支付后:

  續租所定損失金額:

  遲延利息:

  以中國銀行的貸款和人民幣貸款的貸款利率X120%計算

  附帶條款

  附件2實際租金表

  ______________臺啟:

  茲根據貴我雙方簽訂租賃合同書(NO.________)第三條的規定,現對租賃合同附表第(8)、(9)、(10)、(11)、(12)項作如下調整。請以此為準,按時支付租金及各項應付款項。

  __________公司業務部(蓋章)

  ________年_______月_______日

  附注:(1)租賃合同簽訂日:_________年_________月_________日

  (2)起租日:_________年_________月_________日

  (3)租賃期間:_________個月(_________年_________月_________日至_________年_________月_________日)

  (4)租金支付:每______個月支付一次(先付/后付),在支付________日前電匯到_________公司開戶銀行:_________銀行_________分行,現匯帳號:______________。

  (5)租賃物件概算成本為:________________________________,實際成本為:____________________

  (6)按實際成本,保證金為:_____________,已預付_________。余額/欠額為:__________________。

  抄送:擔保人(1):___________________________

  擔保人(2):___________________________

  合同號碼:____________________________________

  租賃期間起算日:________年________月________日

  租賃物件收據

  根據一九________年________月________日你公司與本________________訂立租賃合同,下列租賃物件于本日確實承租無誤。在合同履行期,愿遵守上述租賃合同所規定的各項條款。

  承租單位(蓋章)________________________

  授權代表(簽字)________________________

融資租賃的合同9

  融資租賃合同是出租人根據承租人對出賣人、租賃物的選擇,向出賣人購買租賃物,提供給承租人使用,承租人支付租金的合同。融資租賃以融物為形式,以融資為內容。典型的融資租賃關系涉及三方當事人,即出租人、承租人、出賣人,包括融資租賃合同和買賣合同兩個合同。租賃關系以買賣關系存在為前提的,買賣關系是租賃關系實現的`保證。

  (一)出賣人的主要義務

  1、按合同約定向承租人交付標的物。租賃物不符合租賃合同約定或不符合使用目的的,出租人不承擔責任,除非租賃物是依出租人的技能確定或是經出租人干預選擇的。

  2、對標的物承擔瑕疵擔保的義務。

  (二)出租人的主要權利和義務

  1、出租人對租賃物享有所有權、租金收取權和請求返還權。融資租賃合同對租賃物的歸屬未約定或約定不明確的,租賃期滿租賃物的所有權歸出租人。

2、出租人負有向出賣人支付約定的價金的義務;保證租賃物由承租人占有和使用的義務;協助承租人對出賣人或直接對出賣人索賠的義務;未經承租人同意,不得變更與承租人有關的合同內容的義務等。

  (三)承租人的主要義務

  承租人負有按約定交付租金,妥善保管、使用租賃物,以及對租賃物維修等義務。

融資租賃的合同10

  訂立合同地點:_______________

  訂立合同時間:_______________

  出租人(甲方):_______________

  承租人(乙方):_______________

  地址:_______________

  地址:_______________

  電話:_______________

  電話:_______________

  身份證號:_______________

  稅號:_______________

  甲、乙雙方經協商同意按照下列條款訂立本汽車融資租賃合同(以下簡稱“合同”)以資共同遵守。

  第一條合同訂立依據和租賃物

  甲方根據乙方租賃的要求,租給乙方輛,牌照為:_________,面包車______輛,牌照為:_________,所屬人:_________。

  第二條租賃汽車的所有權

  一、在租賃期間,租賃汽車的所有權屬于甲方、乙方對租賃汽車只有使用權,沒有所有權。

  二、乙方不得在租賃期內退租,不得出售、轉讓、轉租、抵押租賃汽車或采取其它任何侵犯租賃汽車所有權的行為。

  三、乙方不得利用租賃車輛進行違反國家法律、法規的任何活動。否則,乙方必須承擔因此而產生的全部責任。

  四、乙方付清甲方租賃費和租賃管理費后,所租賃的汽車產權無償歸乙方所有,甲方根據乙方要求,在國家政策允許范圍內辦理轉讓(過戶)手續。

  五、所有權歸乙方后,甲、乙雙方重新簽訂《合同》。

  第三條租賃期、租金支付期限、方式及延付租金處理

  一、租期______年,自_________年______月___日起至_________年______月___日止。

  總租金:_________元整(即¥_________)。

  二、甲方自_________年______月___日起,將車輛交予乙方使用。乙方應當按照約定于_________年______月___日前支付租金,雙方同意以轉賬方式轉甲方銀行卡中。

  銀行卡戶名:_______________

  卡號:_______________

  開戶行:_______________

  第四條租賃汽車的交貨、驗收和證照

  一、乙方按規定交付購車租金后,按照乙方與甲方簽訂的《銷售協議》由甲方向乙方交貨,因國家法律法規政策不可抗拒因素不屬于甲方責任而造成租賃汽車延遲交貨時,甲方不承擔責任。

  二、甲方向乙方交付租賃汽車正常運行所需的證件,包括:行駛證、營運證、附加稅證、行駛證貼花、二保卡、養路費、服務手冊、牌照及牌照附件。

  三、如果向乙方未按上述規定辦理驗收。甲方則視為所租賃汽車已由乙方驗收,并視同乙方已經將該車的驗收收據交付甲方。

  第五條租賃汽車質量保證及事故處理

  一、租賃汽車汽車的質量保證條件同甲方與出賣汽車方簽訂的《購車協議》中的質量保證條件相符。如果在質量保證期內發生質量問題屬于汽車出賣方責任時,由甲方負責向汽車出賣方交涉索賠,乙方應在發現問題時,立即停止使用,妥善保管,并迅速將上述情況用電報、傳真通知甲方,收集、保管有關證據,協助甲方向汽車出賣方索賠,如果因乙方延誤而造成的損失,由乙方負責賠償。

  二、在租賃期內,因乙方責任事故致使租賃汽車遭受損失時,乙方應對此承擔全部賠償責任。

  三、如發生上述任何情況,都不影響本合同的繼續履行和合同效力。

  第六條租賃汽車的使用、維修、保養和費用承擔

  一、租賃汽車在租賃期間內由乙方使用,乙方應妥善保管,使用租賃汽車。

  二、租賃汽車乙方在使用、保養、維修過程中發生的一切費用,均由乙方負擔。

  三、租賃汽車乙方沒按有關法規及時購買養路費、運管費和車輛年審等費用,由甲方墊付的,乙方應按期墊付金額的______%支付月利息,并且乙方就及時支付甲方所墊付的資金。

  第七條租賃汽車的損壞、毀壞責任和保險

  一、乙方承擔在租賃期內發生租賃汽車的損毀和滅失的風險,但是,保險公司承擔賠償責任的除外,不論什么情況,乙方均需依本合同按期交納租金。

  二、在租賃汽車發生毀損或滅失而不屬于保險公司承擔賠償責任時,乙方應立即用電報、傳真等書面材料通知甲方,甲方可選擇下列方式之一,由乙方負責處理并承擔其一切費用:

  1、將租賃汽車復原或修理至完全能正常使用的狀態。

  2、更換與租賃汽車相同型號、性能的'部件或配件,使其能正常使用。

  三、租賃汽車由甲方向保險公司投保,投保費由乙方承擔。險種包括:車損險、第三者責任險、車上人員險、及保險公司消貸硬性規定的或乙方要求的其他險種,保險期自租賃汽車支付之日起至本合同終結為止。在租賃期內,如發生保險事故,乙方應采取合理保護、施救措施,并立即通知甲方和保險公司,同時應立即向公安交通管理部門報告,乙方應收集有關資料和證明,會同甲方向保險公司辦理賠償,如因乙方延誤時間造成損失,由乙方承擔賠償責任。

  四、乙方責任人因故不能參加保險理賠時,甲方為當然理賠代理人,保險理賠金全部歸甲方或首先扣除乙方所欠甲方全部租金。

  五、保險賠償金分割方式:租賃汽車可修復時,保險賠償金歸乙方,并由乙方負責修復汽車。如汽車報廢,保險賠償金額中,應首先扣除乙方所欠甲方全部租金,其余部分視不同情況歸甲方、歸乙方或由乙方其他債權人按法律順序分割。

  乙方承諾:

  1、乙方承擔《中國人民保險公司機動車輛保險條款》中被保險人的義務。

  2、保險責任范圍之外,任何涉及租賃汽車使用的賠償責任,全部由乙方承擔(包括直接、間接損失和所有

  善后費用)。

  六、租賃汽車在保險期到期時應及時續保,如乙方不主動來甲方續保,甲方視為乙方同意,按有關規定續保。乙方應及時支付保費,否則,由甲方墊付的保費,乙方應按保費的______%支付月利息。

  第八條其他

  一、本合同正本一式二份,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,雙方各執一份,正本為憑。

  二、甲、乙雙方不得單方變更、解除合同或退租,對本合同的任何條款的修改,變更須采取書面形式變更修改。變更修改后的合同經甲、乙雙方簽名蓋章后正式生效。

  三、合同的最終解釋權歸甲方。

  甲方(出租人):_______________

  乙方(承租人)(章):_______________

  日期:_________年______月___日

融資租賃的合同11

  融資租賃是一種貿易與信貸相結合,融資與融物為一體的綜合性交易。鑒于其復雜的法律關系,不同國家和地區對融資租賃有著不同的理解和定義。一般來說,融資租賃要有三方當事人(出租人、承租人和出賣人)參與,通常由兩個合同(融資租賃合同、買賣合同)或者兩個以上合同構成,其內容是融資,表現形式是融物。我國立法者在借鑒《國際融資租賃公約》和其他國家對融資租賃的定義的基礎上,結合我國融資租賃界對融資租賃比較一致的看法后,對融資租賃作出規定。典型的融資租賃合同具有以下三方面的含義:

  第一,出租人須根據承租人對出賣人和租賃物的選擇出資購買租賃物。這是融資租賃合同不同于租賃合同的一個重要特點。租賃合同的出租人是以自己現有的財物出租,或者根據自己的意愿購買財物用于出租。而融資租賃合同是出租人按照承租人的要求,主要是對出賣人和租賃物的選擇,出資購買出租的財物,使承租人不必付出租賃物的價值,即可取得租賃物的使用收益,從而達到融資的效果。正是從這一意義上,這種合同被冠以“融資”的稱號。

  第二,出租人須將購買的租賃物交付承租人使用收益。在融資租賃合同中,出租人雖然須向第三人購買標的物,但其購買的直接目的是為了交付承租人使用收益,而不是為了自己使用。這是融資租賃合同中出租人的買賣行為不同于買賣合同之處。

  第三,承租人須向出租人支付租金。融資租賃合同的'承租人對出租人購買租賃物為使用收益,并須支付租金。也正是在這種意義上,該種合同的名稱中含有“租賃”一詞。

  中華人民共和國最高人民法院公告

  《最高人民法院關于審理融資租賃合同糾紛案件適用法律問題的解釋》已于20xx年11月25日由最高人民法院審判委員會第1597次會議通過,現予公布,自20xx年3月1日起施行。

  為正確審理融資租賃合同糾紛案件,根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國物權法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實踐,制定本解釋。

  一、融資租賃合同的認定及效力

  第一條 人民法院應當根據合同法第二百三十七條的規定,結合標的物的性質、價值、租金的構成以及當事人的合同權利和義務,對是否構成融資租賃法律關系作出認定。

  對名為融資租賃合同,但實際不構成融資租賃法律關系的,人民法院應按照其實際構成的法律關系處理。

  第二條 承租人將其自有物出賣給出租人,再通過融資租賃合同將租賃物從出租人處租回的,人民法院不應僅以承租人和出賣人系同一人為由認定不構成融資租賃法律關系。

  第三條 根據法律、行政法規規定,承租人對于租賃物的經營使用應當取得行政許可的,人民法院不應僅以出租人未取得行政許可為由認定融資租賃合同無效。

  第四條 融資租賃合同被認定無效,當事人就合同無效情形下租賃物歸屬有約定的,從其約定;未約定或者約定不明,且當事人協商不成的,租賃物應當返還出租人。但因承租人原因導致合同無效,出租人不要求返還租賃物,或者租賃物正在使用,返還出租人后會顯著降低租賃物價值和效用的,人民法院可以判決租賃物所有權歸承租人,并根據合同履行情況和租金支付情況,由承租人就租賃物進行折價補償。

  二、合同的履行和租賃物的公示

  第五條 出賣人違反合同約定的向承租人交付標的物的義務,承租人因下列情形之一拒絕受領租賃物的,人民法院應予支持:

  (一)租賃物嚴重不符合約定的;

  (二)出賣人未在約定的交付期間或者合理期間內交付租賃物,經承租人或者出租人催告,在催告期滿后仍未交付的。

  承租人拒絕受領租賃物,未及時通知出租人,或者無正當理由拒絕受領租賃物,造成出租人損失,出租人向承租人主張損害賠償的,人民法院應予支持。

  第六條 承租人對出賣人行使索賠權,不影響其履行融資租賃合同項下支付租金的義務,但承租人以依賴出租人的技能確定租賃物或者出租人干預選擇租賃物為由,主張減輕或者免除相應租金支付義務的除外。

  第七條 承租人占有租賃物期間,租賃物毀損、滅失的風險由承租人承擔,出租人要求承租人繼續支付租金的,人民法院應予支持。但當事人另有約定或者法律另有規定的除外。

  第八條 出租人轉讓其在融資租賃合同項下的部分或者全部權利,受讓方以此為由請求解除或者變更融資租賃合同的,人民法院不予支持。

  第九條 承租人或者租賃物的實際使用人,未經出租人同意轉讓租賃物或者在租賃物上設立其他物權,第三人依據物權法第一百零六條的規定取得租賃物的所有權或者其他物權,出租人主張第三人物權權利不成立的,人民法院不予支持,但有下列情形之一的除外:

  (一)出租人已在租賃物的顯著位置作出標識,第三人在與承租人交易時知道或者應當知道該物為租賃物的;

  (二)出租人授權承租人將租賃物抵押給出租人并在登記機關依法辦理抵押權登記的;

  (三)第三人與承租人交易時,未按照法律、行政法規、行業

融資租賃的合同12

  簽訂日期:________年____月____日

  編號:______________________________

  承租方:_______________________________________________________

  出租方:_______________________________________________________

  甲、乙雙方根據《民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,經過雙方協商,就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

  一、甲方為乙方提供_______________式挖掘機_______臺。

  二、本設備僅限于在________________________,用于_____________________施工。

  三、甲方擁有對租賃設備的'所有權,乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

  四、甲方為該設備配備操作手______人,食宿由乙方負責。

  五、設備的租賃費按噸位計算,每月根據操作手的工作統計表,必須由乙方簽字方可生效。月底統一結算。

  六、設備每次的進場和出場費用全部由_______方負擔。

  七、甲方收取乙方保證金____________元,作為履行本合同的保證。

  承租方:出租方:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  地址:地址:

  電話:電話:

  開戶行:開戶行:

  帳號:帳號:

  稅號:稅號:

融資租賃的合同13

  原告:__________,男,_____族,_____年_____月_____日出生,地址:____________________。身份證號碼____________________。

  被告一:______________控機械有限公司,地址:____________________。法定代表人:_______________.

  被告二:__________機電設備有限公司,地址:____________________。法定代表人:_______________.

  被告三:__________租賃有限公司,地址:____________________,法定代表人:__________.

  訴訟請求:

  1, 判決解除原告和被告一與被告三之間簽訂的融資租賃合同;

  2, 判決三被告收回原告租賃的__________線切割機;

  3, 判決三被告退回原告繳納的首付購機款__________元,已經支付的租金__________元(截止_____年_____月份),賠償原告因機器故障和被告不告知使用密碼造成的停工損失__________元;

  4, 本案訴訟費用由被告承擔。 合計:__________元。

  事實與理由:

  __________年_____月_____日,原告與被告一和被告三簽訂了一份融資租賃合同,約定被告三向被告一購買被告二生產的__________線切割機一臺并出租給原告,價格為__________元。原告先向被告一支付首付__________元作為對被告三的保證金,余款__________元由被告三支付給被告一,保證金分期抵扣原告應當支付給被告三的租金。被告一于__________年_____月_____日將機器送到原告工廠。

  但是,原告在使用該機器的過程中,機器多次出現故障導致不能使用,給原告的生產造成很大的影響和損失,而且該機器出現的多為同一類故障,經生產廠家被告二反復維修仍不能徹底解決。

  因為機器的多次故障,被告一和被告二于__________年_____月_____日向原告作出書面《機臺保固承諾書》,承諾如果半年內再出現承諾書中列明的`三種常見故障,被告就換一臺新機器給原告,如果換機后再發生此類故障,則退機處理。

  然而,一個月以后該機器又再次出現以上故障,于是原告要求被告按照其對原告作出的承諾給原告換機,但是被告一再拖延,拒絕按照承諾書的承諾履行換機義務。三個月后,該機器再一次出現以上故障。原告要求被告一換機,被告一仍然不予理會。

  因此,對于原告來說,該機器的實際情況和被告的實際行為,已經導致合同目的不能實現,故向貴院提起訴訟,請貴院判決支持原告的訴訟請求。

  具狀人:_______________

  __________年_____月_____日

融資租賃的合同14

  甲方:

  乙方:

  甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實守信原則,就車輛融資租賃及服務事項達成如下合同內容:

  第一條甲方根據乙方要求及乙方的自主選定,且非依賴甲方的技能,以租給乙方為目的,為乙方進行融資,協助乙方購買廠家生產的牌,型號___,核定載重量為:___,___噸;車牌號碼為:___;發動機號為:___;車架號為:___;車輛顏色為:___;汽車部,乙方應向甲方承租并使用該車輛。具體購車事宜由乙方與供車方簽訂合同。因租賃車輛的質量或不符合使用目的等問題發生爭議,甲方不承擔責任,由乙方直接與供車方協商或訴訟解決,與甲方無關。甲方幫助乙方辦理車輛入戶手續。

  第二條營運線路及運輸貨物類型

  第三條租賃期年,自___年___月___日起至___年___月___日止。

  第四條租用金支付方式

  1、甲方應自合同生效起乙方應按合同約定向甲方支付租金。

  2、總租金共計人民幣費用及稅費)。分期付清,第一期付__元,應至__年___月___日前繳清;第二期付__元,應至__年___月___日前繳清,以此類推。

  第五條產權歸屬

  1、合同期間,在乙方未支付所有租金款項前,該車輛的所有權歸甲方所有,本合同期滿后,乙方付清上述全部租金及相關費用后,即可購得該車的原始基本產權,即該車的所有權歸乙方,其后因特殊情況需要轉讓、過戶時,甲方應給予配合,提供相關資料手續。但車輛的營運證照是政府交通部門發給甲方的合法營運證件,一切牌照屬甲方資產。

  第六條甲方的權力、義務

  1、合同期間,甲方負責車輛牌證年審等工作,費用由乙方負責。

  2、甲方代為乙方租賃車輛辦理投保手續,其投保項目為:交強險、乘坐險、車損險、第三者責任險、盜搶險、自然險等,保險費由乙方承擔,乙方應在當年保期結束前一個月向甲方繳納下年度的保險費。

  3、合同期間,如乙方租借管理的車輛發生交通事故、車輛被劫、被盜或其他原因導致車輛丟失或損壞時,甲方協助乙方報有關部門處理,并主導法律層面的對外關系,因乙方及車輛造成的全部經濟損失由乙方承擔。

  4、如發現乙方利用車輛進行違法經營,甲方有權予以糾正制止,并追究由此產生的損失,乙方承擔因此而產生的經濟法律責任。

  第七條乙方的權力、義務

  1、乙方取得租賃車輛后,應妥善保管、使用該租賃車輛,并負責租賃車輛的.維修義務,費用由乙方支付。

  2、乙方必須遵守國家法律、法令、規章等各項法律法規,依法經營,自負盈虧。嚴禁利用車輛參與違法活動,否則,由此造成的一切經濟損失及法律責任均由乙方承擔。

  3、乙方在承租期內不得私自將該貨車他用,否則,由此造成的一切經濟損失及法律責任均由乙方承擔。

  4、乙方按上述約定向甲方交納租金款項,按月向甲方交納由甲方代辦的相關車輛規費款,由甲方統一辦理下一個月的有關證照所需費用也可在運費中抵扣,否則甲方不予辦理。

  5、司機遺失證件或發生交通事故造成車輛停產的經濟損失由乙方自負,但如果因此給甲方帶來直接或間接損失,也由乙方承擔。

  6、乙方與甲方是合作關系,如乙方聘用司機工作,須為司機購買社會保險和人身損害險,保障司機的權利,如因乙方沒有或不能履行此義務,因此產生的相關責任和問題由乙方自行承擔,甲方有權向乙方主張賠償,并從相關費用中扣減乙方應付的款項。

  第八條違約責任

  1、乙方拖欠車輛租賃款,每逾期一天加收的滯納金,超過二個月的,甲方有權解除合同,一切經濟損失由乙方負責。

  2、租賃期內,乙方占用、使用租賃車輛造成第三人的人身傷害或財產損害的,甲方不承擔任何責任。

  3、乙方因經營車輛需雇傭的人員在雇傭期間,如發生交通肇事,工傷事故,造成雇傭人員傷、殘、死亡等,一切經濟賠償均由乙方全額負擔,甲方不付任何經濟賠償責任。

  4、租賃期內,乙方未經甲方同意,不得隨意買賣、轉讓、抵押、出租租賃車輛,否則,由此產生的一切責任由乙方自行承擔。租賃期內,如乙方買賣、轉讓、出租租賃車輛,必須經甲方同意。

  5、如因發生交通事故不及時配合交警部門處理;拒付應付事故賠償款等,造成對甲方不利影響和損害,乙方應承擔因此而產生的一切經濟責任和法律責任。如乙方不承擔或是無力履行責任,甲方有權終止合同,并收回車輛。

  6、乙方不得避開甲方私自辦理行車證、照以及各種車規費手續,否則乙方應承擔違約責任,造成其它危害后果者,其一切經濟損失由乙方全部承擔。

  7、乙方必須找一個或兩個擔保人,擔保人對乙方承擔法律連帶責任,擔保人的資格由甲方認可。

  第九條爭議的解決

  本合同在履行過程中,如雙方發生爭議,應通過友好協商的辦法解決,若協商不成,任何一方可向屬地人民法院提出訴訟,訴訟地為深圳市。

  第十條:保密協議:本協議除司法或行政原因需要,雙方不能向無關的第三方透露部分或全部內容,否則違約方須向另一方賠償人民幣壹萬元整。

  第十一條其它事項

  1、本合同自雙方簽字之日生效。

  2、甲、乙雙方因履行本合同產生爭議的,應先協商解決,協商不成的,可向甲方所在地人民法院起訴。

  3、合同未盡事宜,可另行協商,達成補充協議的,補充協議與本協議具有相同效力。

  4、本合同一式四份,甲方一份,乙方一份,擔保人各一份,具有同等的法律效力。

  甲方:

  乙方:

  ___年___月___日

融資租賃的合同15

  甲方(資金方):______________________

  乙方(借款方):______________________

  一、總則

  甲方以公司法人全部的經濟和法律責任保證,安排好清潔、干凈、無犯罪性質的資金為乙方的項目融資。

  乙方以公司法人全部的經濟和法律責任保證,有能力從銀行開出存款單,作為乙方項目開發的融資條件,并同意以相應項目擔保,采取項目托管的方式融資。

  二、融資及其相關條件

  1、幣種:美元、歐元、人民幣。

  2、融資總金額:_________________________。

  3、融資條件:有效期一年以上的銀行存款單或信用證或保函。

  4、開證銀行:中國四大商業銀行、交通銀行或民生銀行、中信實業銀行等;國際知名銀行。

  5、借款年限:______年期。

  6、一次性貼息6-8%(各種費用:美國銀行操作費、美國投資公司傭金、中方中介費等)。

  7、融資年利率:2.95%(暫定)。最終確定的利率以甲方打入第一筆款時美聯儲公布的長期貸款利率為準,而且該利率在借款期限內不變。

  8、首批過款:________________萬美元。

  9、后續過款:按雙方商定的過款計劃執行。

  0、查詢方式:swift。

  1、操作方式:銀行對銀行。

  2、為了監控資金更好地運作,甲方派出兩名人員進入項目公司領導層,參與項目的建設和運營(宏觀)。

  3、如因乙方經營不善而造成虧損,到期不能償還借款時,按中國有關法律進行核定乙方相關資產,以其相關資產劃給甲方。

  三、操作程序

  1、雙方完成一切融資條件條款談判前期工作后,首先通過電子郵件或傳真對本合同進行簽約確認。

  2、經傳真簽約確定后3個銀行工作日內,雙方正式簽訂本合同,同時乙方提供接款銀行坐標及公司有效的法律文本,公司營業執照復印件、法人代碼證書復印件、法人代表身份證復印件、董事會關于融資的決議書、全權委托書等。

  3、正式簽訂合同后,乙方應在半個月內從銀行開出正本銀行存款單,并將銀行存款單原件掃描件e-mail給甲方。

  4、甲方銀行收到乙方銀行開出的`正本銀行存款單掃描件e-mail后,通過swift進行查詢,經查詢無誤后在5個銀行工作日內按乙方要求向接款銀行發出付款通知。

  5、甲方付款通知發出后在2個銀行工作日內將首批款打到乙方指定的接款銀行。

  6、在第一筆款到位后,余款在3-5個月內全部付清。

  7、乙方收到全款后,甲方在每年2月5號之前,憑乙方開戶的相關銀行向甲方開出的利息單取息,同時銀行開出第二年的利息單交由甲方。

  8、乙方開出的銀行存款單在一年零一個月后自行解凍。

  四、法律依據

  巴黎國際商會icc500(993年)最后修訂版條款。

  五、共同遵守條款

  本合同一經簽約,任何一方不得以任何理由終止或撤消此合同。

  六、違約責任

  1、甲乙雙方認真執行合同條款;根據icc500條款,違約方向守約方賠償合同金額的_____%違約金,并承擔相應的法律責任。

  2、本合同執行icc500條款中,因不可抗力因素、天災、動亂、戰爭而造成本協議無法履行時甲乙雙方均不承擔違約責任。

  3、不按合同條款操作而導致交易終止或違反合同條款者視為違約。

  4、乙方保證開出的存款單和有關資料文件為合法真實,如經甲方銀行查證發現虛假不實,則視為違約。

  5、甲方如未能按合同條款向乙方撥款,則視為違約。

  七、解決糾紛終止

  雙方發生違約糾紛時,任何一方均有權提出仲裁,仲裁地為北京,仲裁機關為中國國際經濟貿易仲裁委員會中國國際商會仲裁院。

  八、生效及終止

  1、本合同為中文版,一式兩份,雙方各執壹份。

  2、本合同簽訂后立即生效,雙方一致書面同意本合同全部內容,履行完畢即告終止。

  3、本合同未盡事宜另行制定合同副本,合同副本是本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。

  甲方:________________乙方:________________

  _______年____月_____日_______年____月_____日

【融資租賃的合同】相關文章:

融資租賃合同06-13

融資租賃的合同12-01

【經典】融資租賃的合同09-19

標準融資的租賃合同02-18

車輛融資的租賃合同03-04

融資租賃企業合同02-24

農村融資租賃合同03-21

融資租賃合同模板03-20

標準的融資租賃合同02-22

車輛融資租賃合同02-06

久久综合国产中文字幕,久久免费视频国产版原创视频,欧美日韩亚洲国内综合网香蕉,久久久久久久久久国产精品免费
日本精品中文字幕二区不卡 | 亚洲国产日韩欧美高清不卡 | 天天影视综合网色综合国产 | 中文精品一区二区 | 日韩R级网站在线观看 | 网友自拍区在线视频精品 |