- 測量工程分包合同 推薦度：
- 相關推薦
工程測量合同范本（精選7篇）
合同作為一種民事法律行為，是當事人協商一致的產物，是兩個以上的意思表示相一致的協議。下面是工程測量合同范本，請參考！
工程測量合同 1
甲 方：
乙 方：
簽訂地點：
簽訂時間：
合同編號:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等國家法律法規，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程質量，經雙方協商一致，簽定本合同，共同遵守。
第一條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程范圍：
工程規模、特征：
1.3承接方式：。
1.4預計測繪工期：。
第二條 執行技術標準：
其他技術要求：甲方提供的基礎資料和測量技術要求。
第三條 收費標準、付費方式、聯系方式
3.1 收費標準
本工程測量工作按 實測面積 計費。
3.2 付費方式
本合同約定的工程單價為 元/畝，暫定工程總價款為 元。合同簽訂，乙方進場測量完成并提交成果后即支付本合同暫定工程總價款的 % （即 元），結算審核完成后 個工作日內一次性付清余款。
3.3 聯系方式
甲乙雙方工作銜接采取各自指定聯絡員工作制度，甲方指定的聯絡員負責有關委托乙方業務工作的資料提供、任務委托單（見附件）、結算審核、付款等工作，乙方指定的聯絡員負責甲方委托的業務工作，全過程的銜接、安排、測繪成果提交等工作。
第四條 開工及提交測量成果資料的時間
測量工作期限以甲方下達的開工通知或合同約定的時間為準，如遇特殊情況（設計變更、工作量變化、不可抗力影響等非乙方原因造成的停、窩工等）時，經甲方確認后工期相應順延。
乙方應以優質、優價、優先的原則，在最短的時間內將成果提供給甲方，并對其質量負責。
第五條 甲方義務
5.1 甲方委托任務時，提供任務聯系單，向乙方明確技術要求，按時提供測繪所需的技術資料，協助乙方確定范圍。
5.2 及時為乙方創造并解決現場條件，保證乙方的.測繪隊伍順利進入現場工作。
5.3 允許乙方內部使用執行本合同所產生的測繪成果。
第六條 乙方義務
6.1 乙方應按現行的標準、規范和規程進行勘測，對甲方的測繪項目予以優先辦理，做好服務工作。在甲方要求的時間內快速優質完成測量工作，提交勘測成果，并對其質量負責。
6.2 允許甲方內部使用乙方為執行本合同所提供的屬乙方所有的測繪成果。
6.3 未經甲方允許，乙方不得將本合同標的的全部或部分轉包給第三方。
第七條 甲方違約責任
7.1 合同簽訂后，由于甲方原因終止合同，且乙方已進入現場工作的，雙方將按照乙方實際工作量結算工程價款。
7.2 對于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測繪成果，甲方有義務保密，不得用于本合同以外的項目，否則乙方有權要求甲方按照本合同暫定工程總價款的（即 元）賠償損失。
第八條 乙方違約責任
8.1 合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方按本合同暫定工程總價款的 （即 元）支付賠償費。
8.2 乙方未能按合同約定的時間或日期提交測繪成果時，應向甲方賠償拖期損失費。每天的拖期損失費按本合同暫定工程總價款的 （即 元）計算。
8.3 乙方提供的測繪成果質量達不到既定的技術規范要求的，乙方應負責無償給予重測或采取補救措施（費用全部由乙方負責），以達到質量要求。因測繪成果質量不符合要求（而又非甲方提供的圖紙資料原因所致）造成后果時，乙方應對因此造成的損失負賠償責任，并承擔相應的法律責任（由于甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責）。
8.4乙方擅自轉包本合同標的的，甲方有權解除合同。
第九條 乙方應當于工程完工之日起個工作日內書面通知甲方驗收，甲方應當自接到完工通知之日起個工作日內，組織有關專家，依據本合同約定使用的技術標準和技術要求，對乙方所完工的測繪工程完成驗收，并出具成果驗收報告書。
第十條 本工程測繪成果的所有權屬于甲方，乙方具有本單位內部使用權和著作權。
第十一條 由于不可抗力，致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。
第十二條 本合同執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是、友好協商的態度加以解決。雙方協商一致的，簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。
第十三條 附則
14.1 本合同由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。全部成果交接完畢和測繪工程費結算完成后，本合同終止。
14.2 本合同一式
第九條 合同終止
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效；甲乙雙方履行完合同規定的義務后，本合同終止。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：________________
工程測量合同 2
甲方（定作方）：__________
乙方（承攬方）：__________
定作方因項目測量工作需要，委托承攬方完成本次測量任務。為明確責任，協作配合，確保測繪工作順利完成，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同，以便共同遵守。
一、測區概況、質量要求與驗收標準
測區范圍：
測繪作業依據：
測圖比例為：
二、交付工作成果時間
承攬方需于__________年__________月__________日前完成并向甲方提交所有約定提交的測繪成果資料，如增加測量面積成果交付時間雙方另行約定。
三、酬金單價和總價
序號工作內容單位數量單價（元）總價（元）
合計：人民幣__________元整￥ __________元（含稅）
費用為全包價，其中包含但不限于所有承攬方人員的勞動報酬、差旅費、住宿費、交通費、電話費、打印費、社會保險費、商業保險費等。
四、付款方式
提交成果資料支付%，驗收合格支付余下費用，__________年__________月__________日前未驗收，支付至__________%，如__________年__________月__________日前仍未驗收，5個工作日內結清費用。
五、甲乙雙方責任
（1）定作方責任
1、定作方負責協調與測區內的地方關系。
2、定作方負責按本合同的約定支付承攬方酬金。
（2）承攬方責任
1、遵守文件等規范、標準、文件的有關技術要求，應在合同約定時間內保證質量完成任務。
2、承攬方提交的成果定作方應在5個工作日內完成公司內部質檢，經定作方質檢不合格的，承攬方應按照定作方下達的整改要求及時整改合格，在測繪成果質檢合格前，定作方有權拒絕支付工程款，如承攬方拒絕整改的，定作方有權終止合同，并有權向承攬方要求賠償定作方為整改成果質量所產生的費用及因此向業主賠付的逾期罰款。承攬方應當對本合同的內容、因履行本合同或在本合同期間獲得的或收到的定作方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經定作方書面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。承攬方可僅為履行本合同所需要情況下向其確有知悉必要的雇員披露對方提供的保密資料，但同時須指示其雇員遵守本條規定的保密及不披露義務。
3、承攬方負有保守定作方商業秘密的義務。維護和尊重本次測量成果，測量過程中所掌握的相關測量資料不得提供給第三方。
4上述保密義務應在本合同期滿、解除或終止后仍然有效。
5、承攬方應保障測量組正常作業，承攬方自帶測量儀器及配套設備、儀器精度要求應符合文件的有關規定，承攬方自帶電腦設備。經定作方同意，承攬方可以借用定作方儀器設備，承攬方應對借用設備負有安全責任，在借用期間對儀器造成損傷或損毀的，承攬方應照價賠償。
6、承攬方應定期向定作方項目經理通報工作進度，并配合定作方項目經理不定期抽查所測得的數據及所繪圖斑，以便定作方實時掌握工作進度及工作質量。
7、承攬方應接受定作人必要的監督和檢驗，以保證工作符合定作人的'要求，遵從定作方項目經理提出的技術改進意見開展工作。
8、承攬方應為每位參加本合同項下業務的人員購買工傷保險及總額不低于50萬元的人身意外傷害保險。同時應培訓、約束其測量隊成員注意生產安全，定作方不對承攬方及其工作人員在履行本合同過程中發生的人身意外傷害與財產損害負責。
9、承攬方在履行本合同過程中產生的成果和所交付的工作成果的知識產權歸定作方。
六、違約責任
1、若承攬方無故推遲合同規定的時間提交測繪成果資料，則每超過一日，應扣減__________元酬金。
2、承攬方違反本合同的任何條款給定作方造成直接或間接損失（含因此而導致的律師費、訴訟費、差旅費、誤工費等）的，均應對定作方進行賠償。
七、承攬方提交的成果資料
八、其他事項
1、本合同未盡事宜及與本合同相關的爭議，雙方本著實事求是的精神共同協商，協商不成的，應向南寧市青秀區人民法院提起訴訟解決。
2、本合同一式2份，雙方各執1份，具有同等法律效力。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（定作方）乙方（承攬方）
法定代表人：__________法定代表人：__________
項目經理：__________項目經理：__________
地址：__________地址：__________
納稅人識別號：__________納稅人識別號：__________
銀行：__________銀行：__________
賬號：__________賬號：__________
聯系電話：__________聯系電話：
簽訂地點：__________簽訂日期：__________年__________月__________日
工程測量合同 3
發包方（甲方）：_________________
承包方（乙方）：_________________
為了適應建筑市場改革的需要，提高項目施工管理的水平，甲方將
給乙方。
遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程測量事項協商一致、訂立本合同。
一、工程概況：_________________
1、1、工程名稱：_________________
1、2、工程地點：_________________
1、3、建筑面積：_________________
二、承包范圍及內容：_________________
基礎、主體所有測量放線、水平線、主軸線、樓梯、電梯等細節關鍵部位控制線，提供柱1000水平線及垂直度控制線等所有測量工作（含臨設、土方開挖測量）。
三、承包方式及結算方式
3、1、按平方包干，甲方負責測量儀器及其他彈線工具。
3、2、按建筑面積每平方元包干（除建筑面積變更外其它洽商變更不調整單價，此價不含學徒工工資）。
3、3基礎、主體隨木工進度節點元/m2；裝修按外架懸挑拆除元/m2；室外工程完成元/m2；余額元/m2竣工驗收付清。
3、4、耗材由甲方負責。
四、雙方責任
4、1、甲方職責：_________________甲方負責提供測量放線圖紙，并做好技術交底，并按合同約定，按時付款。
4、2、甲方提供食宿及班組協調。
4、3、乙方職責：_________________按圖紙要求及技術交底內容做好測量放線工作，測量中應有復核程序，確保樁、線的準確性，測量中要按甲方規定時間進場，做好配合工作，不能延誤施工所規定測量放線時間，測量施工中，及時做好相關的測量技術資料。
4、4、按時完成每天的工作內容，確保按進度計劃完成。每段工程量要在規定時間完成，需要晚上加班時，必須無條件加班，滿足現場需求。乙方必須保證本工程要求的進度計劃執行，合理調配，確保每段流水作業面放線工序，在進度計劃內放線工序不給于時間的安排，沒有項目部允許，不能隨便離開項目部，放假服從項目部統一安排，不能私自放人放假。
如乙方每層每段工程未按時間完成，影響下道工序無法進行時，將受到1000元/段罰款，如每層因乙方原因影響工期，乙方承擔其它班組的'損失，如乙方跟不上班組需求，多次出現延誤工期，因乙方造成放線錯誤將處罰2000元以上罰款，出現無法挽回的嚴重錯誤乙方將負全責，必要時甲方有權更換本測量人員。主體驗收完成后乙方負責移交給二次結構施工隊并且辦理交接手續由項目部三方確認。乙方因人為錯誤造成退場原因甲方將按總工程款的80%結算。必須服從項目部的管理如有不服從管理發生打架斗毆現象一次處罰500元以上罰款，嚴重的直接交給國家政府出理由當事人自行承擔。
五、質量和安全
5、1、乙方必須認真負責，確保測量工作準確，所放的線和標點，滿足施工的要求。
5、2、乙方在現場測量施工時，要遵守工地安全規章制度，做到保護好自己不傷害他人。
六、其它事項
本合同未盡事宜，根據國家法規以及現行規范雙方協商解決。
本合同一式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字后生效。甲方、乙方履行完合同規定的義務后，本合同終止。
甲方：_________________乙方：_________________
電話：_________________電話：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程測量合同 4
合同編號：_____________
甲方（委托方）：_____________
地址：_____________
法定代表人/負責人：_____________
聯系電話：_____________
乙方（測量單位）：_____________
地址：_____________
法定代表人/負責人：_____________
測繪資質證書號：_____________
聯系電話：_____________
鑒于甲方擬建設_____________項目，需要專業的測量服務，乙方具有相應的測繪資質和技術能力，雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國測繪法》及相關法律法規，經友好協商，就工程測量事宜達成如下協議：
一、測量項目與內容
項目名稱：_____________
測量范圍：_____________
測量內容：包括但不限于地形測量、定位放線、高程控制、建筑物尺寸及定位復核、竣工驗收測量等，具體以附件《測量任務書》為準。
二、測量標準與規范
乙方應依據國家現行的測量規范、規程、標準及甲方提供的有關技術要求進行測量作業，包括但不限于《城市測量規范》、《工程測量規范》等。
三、測量成果要求
測量成果形式：_____________（如紙質報告、電子版圖紙、數據文件等）。
測量精度：滿足_____________標準。
提交時間：乙方應在_____________前完成全部測量工作并提交測量成果。
四、合同價款與支付方式
合同總價：人民幣_____________元（大寫：_____________），該價格為含稅價格。
支付方式：
預付款：合同簽訂后_____________日內，甲方支付合同總價的_____________%作為預付款。
進度款：測量工作完成_____________%時，支付合同總價的`_____________%。
尾款：測量成果經甲方驗收合格后_____________日內，支付剩余款項。
五、雙方權利與義務
甲方權利與義務：
提供必要的測量資料、現場配合及協調工作。
按期支付測量費用。
對乙方提交的測量成果進行驗收。
乙方權利與義務：
配備具有相應資格的測量人員及設備。
按照合同約定的時間、內容和標準完成測量工作。
對測量成果的質量負責，確保測量成果的準確性和可靠性。
六、違約責任
若乙方未能按期提交合格的測量成果，每延誤一日，應向甲方支付合同總價_____________%的違約金，但累計不超過合同總價的_____________%。
若甲方未按時支付測量費用，每逾期一日，應按應付金額的_____________%向乙方支付滯納金。
七、保密條款
雙方應對本合同內容及在合作過程中獲取的對方商業秘密予以保密，未經對方書面同意，不得泄露給第三方。
八、爭議解決
因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，任何一方均可向_____________提起訴訟。
九、其他
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至測量成果驗收合格且合同款項結清之日止。
本合同一式_____________份，甲乙雙方各執_____________份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_____________ 乙方（蓋章）：_____________
法定代表人/負責人（簽字）：_____________ 法定代表人/負責人（簽字）：_____________
日期：_____________ 日期：_____________
工程測量合同 5
甲方（委托方）：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
聯系電話：__________________
乙方（受托方）：__________________
法定代表人：__________________
地址：__________________
聯系電話：__________________
鑒于甲方有建筑工程測量需求，乙方具備相應的專業資質和能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規規定，達成如下協議：
一、工程概況
1. 工程名稱：__________________
2. 工程地點：__________________
3. 工程范圍：__________________
二、測量服務內容
1. 乙方負責按照國家現行相關標準規范及甲方要求，對本工程進行精確的測量工作，包括但不限于地形測量、施工放線測量、沉降觀測測量等。
2. 提交詳細的測量成果報告，報告內容應涵蓋測量數據、圖表、分析結論以及相關建議等，成果報告需滿足甲方及相關部門的審查要求。
三、測量服務期限
本合同測量服務期限自______年____月____日起至______年____月____日止。如遇特殊情況（如不可抗力、工程變更等），雙方可協商調整服務期限，并簽訂書面補充協議。
四、合同價款及支付方式
1. 本合同總價款為人民幣（大寫）______元整（小寫：￥______元）。此價款為含稅價，包含乙方完成測量服務所需的全部費用，如人員費用、設備費用、交通費用、資料費用等，但不包括因甲方要求的重大變更而產生的額外費用。
2. 支付方式：
合同簽訂后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的______%作為預付款，即人民幣（大寫）______元整（小寫：￥______元）。
在乙方完成______階段測量工作并提交相應成果報告，經甲方審核合格后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的______%，即人民幣（大寫）______元整（小寫：￥______元）。
在乙方完成全部測量工作并提交最終成果報告，且本工程竣工驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的______%，即人民幣（大寫）______元整（小寫：￥______元）。
剩余合同總價款的______%作為質量保證金，在質量保證期屆滿且無質量問題后______個工作日內一次性無息支付給乙方。質量保證期自本工程竣工驗收合格之日起計算，為期______年。
五、雙方權利與義務
1. 甲方權利義務：
有權對乙方的測量工作進行監督、檢查和指導，提出合理的意見和建議。
按照合同約定及時支付合同價款。
向乙方提供測量工作所需的相關資料，如地形圖、規劃紅線圖、設計圖紙等，并確保資料的準確性和完整性。
協調乙方與工程建設其他相關方的關系，為乙方測量工作創造良好的外部條件。
2. 乙方權利義務：
有權要求甲方按照合同約定提供測量工作所需的資料和條件。
按照國家現行相關標準規范及甲方要求，精心組織測量工作，確保測量數據的準確性、可靠性和完整性，并對測量成果負責。
配備足夠數量且具備相應資質和經驗的測量人員以及先進的測量儀器設備，測量儀器設備應定期進行校驗和維護，確保其處于良好的工作狀態。
嚴格遵守國家法律法規、工程所在地的地方規定以及施工現場的安全文明施工要求，做好測量人員的安全教育培訓和安全防護措施，如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。
根據工程進展情況，及時向甲方匯報測量工作進展情況，接受甲方的監督檢查。如發現測量數據異常或工程存在安全隱患等問題，應立即書面通知甲方。
在合同約定的期限內完成測量工作并提交測量成果報告，如因乙方原因導致測量工作延誤或成果報告不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任，并采取有效措施盡快彌補延誤或修改成果報告。
六、保密條款
1. 雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密以及其他機密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。
2. 本條款的保密期限為自本合同生效之日起至本合同終止后______年。
七、違約責任
1. 若甲方未按照合同約定支付合同價款，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權暫停測量工作，并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。
2. 若乙方未按照合同約定的時間完成測量工作或提交的測量成果報告不符合要求，每逾期一日，應按照合同總價款的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的`合同價款，同時乙方應按照合同總價款的______%向甲方支付違約金。如因乙方測量成果錯誤導致甲方工程損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
3. 若一方違反保密條款的約定，應向對方支付合同總價款的______%作為違約金，并承擔因此給對方造成的全部損失。
4. 因不可抗力等不可預見、不可避免且不可克服的原因導致一方無法履行本合同的，不承擔違約責任，但應在不可抗力事件發生后______日內書面通知對方，并提供相關證明文件。雙方應協商確定合同的變更或解除事宜。
八、爭議解決
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、其他條款
1. 本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
2. 本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。
3. 本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________________
乙方（蓋章）：__________________
法定代表人或授權代表（簽字）：__________________
簽訂日期：______年____月____日
工程測量合同 6
合同編號：_____________
甲方（委托方）：_________________
地址：___________________________
法定代表人/負責人：_____________
聯系電話：______________________
乙方（承攬方）：_________________
地址：___________________________
法定代表人/負責人：_____________
聯系電話：______________________
鑒于甲方因_____________________項目（以下簡稱“項目”）需要，委托乙方進行工程測量工作，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商，就工程測量事宜達成如下協議：
一、測量內容
測量范圍：________________________________
測量精度要求：_____________________________
測量成果形式：________________________________
二、測量依據
國家現行的工程測量相關規范、標準；
項目相關的設計圖紙及技術要求；
雙方確認的.其他技術文件。
三、測量期限
測量工作開始日期：____年____月____日；
預計完成日期：____年____月____日；
如遇不可抗力因素或甲方原因導致測量工作延期，經雙方書面確認后，測量期限可相應順延。
四、測量費用及支付方式
測量費用總計：人民幣（大寫）______元整（￥______），具體費用明細見附件。
支付方式：
預付款：合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方總費用的____%作為預付款，即人民幣（大寫）______元整（￥______）。
進度款：測量工作完成____%時，甲方支付乙方總費用的____%，即人民幣（大寫）______元整（￥______）。
尾款：測量成果提交并經甲方驗收合格后____個工作日內，甲方支付剩余款項，即人民幣（大寫）______元整（￥______）。
五、雙方權利與義務
甲方權利與義務：
提供必要的測量條件，包括但不限于測量現場的安全措施、必要的交通與通訊設施等。
按時支付測量費用。
對乙方提交的測量成果進行驗收，并在收到成果后____個工作日內提出書面意見。
乙方權利與義務：
按照合同約定及國家相關規范、標準進行測量工作，確保測量成果準確、可靠。
保守甲方的商業秘密，未經甲方同意，不得將測量成果泄露給第三方。
按時提交測量成果，并配合甲方進行必要的解釋和說明。
六、違約責任
任何一方違反本合同約定，均應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。
若甲方未按時支付測量費用，每逾期一日，應按逾期金額的____%向乙方支付違約金。
若乙方未能按時完成測量工作或提交的測量成果不符合合同約定，甲方有權要求乙方采取補救措施或重新測量，直至符合合同要求，由此產生的費用由乙方承擔。
七、爭議解決
本合同執行過程中發生的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，可提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、其他
本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_____________ 乙方（蓋章）：_____________
法定代表人/負責人（簽字）：____ 法定代表人/負責人（簽字）：____
日期：____年____月____日 日期：____年____月____日
工程測量合同 7
地址：________________________
法定代表人/負責人：____________________
聯系電話：______________________
乙方（測量單位）：________________________
地址：________________________
法定代表人/負責人：____________________
聯系電話：______________________
鑒于甲方因________________________項目需要，委托乙方進行工程測量工作，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商，達成如下協議：
一、工程概況
工程名稱：________________________
工程地點：________________________
測量目的：________________________
測量范圍：________________________
二、測量內容
乙方需按照甲方要求，完成以下測量工作：
其他：________________________
三、測量標準與方法
測量應依據國家現行的測量規范和標準執行，包括但不限于《工程測量規范》等。
測量方法和技術要求：________________________
四、測量周期與提交成果
測量開始日期：____年____月____日，預計完成日期：____年____月____日。
乙方應在測量完成后____日內，向甲方提交以下測量成果：
測量報告（含電子版）：____份
測量數據光盤/U盤：____份
其他：________________________
五、合同價款與支付方式
合同總價款為人民幣（大寫）：____________________元整（￥____），此價格已包含稅費、人工費、材料費等所有費用。
支付方式：
預付款：合同簽訂后____日內，甲方支付合同總價款的____%作為預付款，即人民幣（大寫）：____________________元整（￥____）。
進度款：測量工作完成____%時，支付合同總價款的____%，即人民幣（大寫）：____________________元整（￥____）。
尾款：測量成果提交并經甲方驗收合格后____日內，支付剩余的____%，即人民幣（大寫）：____________________元整（￥____）。
六、雙方責任
甲方責任：
提供必要的測量條件，包括但不限于現場協調、測量基準點等。
按時支付合同款項。
對乙方提交的測量成果進行驗收。
乙方責任：
按照合同約定的時間、內容和標準完成測量工作。
保證測量成果的準確性、完整性和可靠性。
對測量過程中涉及的`技術保密事項負責。
七、違約責任
若甲方未按期支付款項，每逾期一日，應按逾期支付金額的____%向乙方支付違約金。
若乙方未能按時完成測量工作或提交的測量成果不符合合同要求，乙方應負責無償返工或修正，并承擔由此產生的費用；情節嚴重的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。
八、爭議解決
本合同執行過程中發生的任何爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成時，可提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、其他
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至測量成果驗收合格且合同款項全部結清之日止。
本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。
未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________
乙方（蓋章）：__________
日期：____年____月____日
【工程測量合同】相關文章：
測量工程分包合同范本01-30
工程測量簡歷01-28
工程測量總結08-07
工程測量的實習報告02-02
工程測量實習報告06-08
工程測量心得感悟08-02
工程測量工作簡歷06-07
工程測量實習報告10-10
工程測量述職報告10-22