承攬合同

時間：2020-12-29 09:17:40 合同范本我要投稿

【推薦】承攬合同范本

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的承攬合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【推薦】承攬合同范本

承攬合同范本1

　　經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、甲方提供原料情況：

　　品(材料)名：

　　規格型號：

　　單位：

　　數量：

　　單價：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應辦法：

　　二、乙方加工產品的義務

　　1.質量標準：

　　2.質量檢驗及驗收辦法：

　　3.包裝要求及費用負擔：

　　4.交貨(運輸)辦法及地點：

　　5.貨款共計人民幣(大寫)：

　　6.結算辦法及期限：

　　7.其他：

　　三、違約責任：

　　第一點：甲方的違約責任

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

　　(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他。

　　第二點：乙方承擔的違約責任

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

　　(8)其他：

　　本合同一式份。有效期自請填寫有效起始時間到請填寫有效終止時間止。

　　甲方：請填寫定作方乙方：請填寫承攬方

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話

　　地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所

　　開戶銀行：填寫定作方開戶銀行開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

　　賬號：填寫定作方賬號賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同范本2

　　甲方(裝修方):

　　乙方(承攬方):

　　甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

　　一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。

　　二：裝飾施工地點：

　　1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

　　3、工期：自XXX年XXX月XXX日開工，至XXX年XXX月XXX日竣工，工期XX天。

　　三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

　　工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

　　四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

　　六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

　　七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　八：驗收：

　　1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修;

　　3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

　　九：其它：

　　1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。

　　2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管

　　不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

　　十一：保修

　　1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。

　　2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。

　　十三：附則

　　1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，

　　應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。

　　4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。

　　十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

承攬合同范本3

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：(以下簡稱乙方)

　　承攬人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬人營業執照：

　　生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

　　②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　　④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：簽約日期：年月日

承攬合同范本4

　　承攬合同

　　合同編號：

　　定做人：簽訂地點：

　　承攬人：簽訂時間：年月日

　　第一條承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

　　第二條技術標準、質量要求：_______________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

　　第四條定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

　　第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

　　第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：_______________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

　　第八條結算方法和期限：______________________

　　第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

　　第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。

　　第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

　　解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條其他約定事項：_____________________________________

　　定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯系電話：聯系電話：篇三：承攬合同范本：技術開發承攬合同范本

　　承攬合同范本：技術開發承攬合同范本

　　承攬合同范本：技術開發承攬合同書

　　項目名稱：________________________________

　　委托方（甲方）__________________________

　　研究開發方（乙方）______________________

　　填寫說明

　　一、“合同登記編號”的填寫方法：

　　二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。

　　三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。

　　四、標的技術的內容、形式：

　　包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。提交開發成果可采取下列形式：

　　1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；

　　2.磁盤、磁帶、計算機軟件；

　　3.動物或植物新品種、微生物菌種；

　　4.樣品、樣機；

　　5.成套技術設備。

　　五、研究開發計劃：

　　包括當事人各方實施開發項目的階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。

　　六、技術情報資料的保密：

　　包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。

　　七、其他：

　　合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。

　　八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。

　　九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

　　依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。

　　一、標的技術的內容、形式和要求：

　　________________________________________

　　二、應達到的技術指標和參數：

　　________________________________________

　　三、研究開發計劃：

　　________________________________________

　　四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：

　　（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。

　　本項目研究開發經費及報酬：___________元

　　其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

　　如開發成本實報實銷，雙方約定如下：

　　（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）

　　①一次總付：____________元，時間：________________

　　②分期支付：____________元，時間：________________

　　____________元，時間：________________

　　③按利潤________%提成，期限：________________

　　④按銷售額____ %提成，期限：________________

　　⑤其他方式：______________________________________

　　五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬

　　__________________________________________________

　　六、履行的期限、地點和方式

　　本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。本合同的履行方式：________________________________

　　七、技術情報和資料的保密

　　__________________________________________________

　　八、技術協作和技術指導的內容

　　__________________________________________________

　　九、風險責任的承擔

　　在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.

　　本項目風險責任確認的方式為：______________________________

　　十、技術成果的歸屬和分享

　　（一）專利申請權：________________________________________

　　（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

　　十一、驗收的標準和方式

　　研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

　　十二、違約金或者損失賠償額的計算方法

　　違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。

　　（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

　　（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

　　十三、爭議的解決方法

　　在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。

　　雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。

承攬合同范本5

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　九、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

　　十、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

　　3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本6

　　甲方：乙方：＊＊＊空調工程有限公司

　　地址：地址：深圳市

　　傳真：傳真：0755-

　　電話：電話：

　　聯絡人：部門：聯絡人：部門：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：

　　第一條：工程名稱：（下稱“本工程”或“工程”）

　　第二條：工程地點：

　　第三條：工程范圍：（詳如本合同圖說附件一）

　　第四條：工程期限：本工程的開工日期為年月日（下稱“開工日”），并自開工日起計 60個日歷天內完成并通過甲方驗收。

　　第五條：工程總價：人民幣

　　第六條：付款辦法

　　6.1 乙方銀行賬戶：戶名：

　　銀行名稱：賬號：

　　6.2 本合同總貨款按下列約定支付：

　　簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣；

　　熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣；

　　工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣

　　工程全部完工并經甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應支付乙方工程總價之12 %，即人民幣.

　　6.3 保修金條款

　　本工程不需要繳納保修金。

　　乙方同意工程總價之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領回。

　　本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的，乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。

　　6.4 經乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。

　　6.5 乙方請領各項工程款應付全額合法發票，并經甲方指定的監理工程師（下稱“監理工程師”）會簽證明。

　　第七條：工程價款

　　7.1 本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用，甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。

　　7.2 乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

　　第八條：圖說附件

　　8.1 本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規格（下統稱“圖說附件”），經甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。

　　8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經檢視工程地點，已充分了解工程位置現狀及地質等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核準的圖說附件，提送執行計劃，包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務。

　　8.3 如遇圖說附件均未載明，而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價。

　　8.4 乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

　　8.5 圖說附件和執行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。

　　8.6 圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的.商業信息為甲方商業秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

　　8.7 第8.1款所述的所有相關數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。

　　（本條中關于圖書附件的約定要注意：1、認真核實工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。）

　　第九條：工程及材料監理

　　9.1 乙方依本合同執行的一切工程，應隨時與甲方和監理工程師協調，并接受其指導監督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜，包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。

　　9.2 履行本合同之一切工程材料，應經甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。

　　9.3 甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下，甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。

　　9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。

　　第十條：工程變更

　　10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內，但為工程技術或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

　　10.2 甲方認為工程有變更的必要時，一經通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準；但如系新增項目，則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

　　10.3 乙方于工程開始執行后，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方，經甲方同意后，方可變更。

　　第十一條：履行進度

　　11.1 乙方應于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。

　　11.2 乙方應在第四條開工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

　　11.3 乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。

　　11.4 凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。

　　（此條約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商，盡量減輕我方責任和成本）

　　第十二條：施工管理

　　12.1 乙方應于工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者，統歸乙方負責賠償。

　　12.2 乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐于工地，依照工程施工進度時間表，切實執行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。

　　12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經甲方或其指定的監理工程師通知后，乙方應于二十四小時之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。

　　12.4 乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。

　　12.5 本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進場時檢查之，且經認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

　　12.6 本工程經甲方或其指定的監理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，并依照規定圖說附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

　　12.7 凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施，經由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協調合作的義務；如因工作不能協調，而致發生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。

　　12.8 本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。

　　（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內作出回應并安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）

　　12.9 乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害，應負損害賠償責任。

　　12.10 乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。

　　12.11 乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。

　　12.12 乙方保證施工隊使用的區域，應維持環境清潔，并負保安責任。

　　12.13 乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關規定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。

　　12.14 如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未于法規規定時間內驗收者，甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續進行其余工程的施工。

　　12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

　　12.16 乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

　　第十三條：工程驗收

　　工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發的施工驗收規范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的，應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　第十四條：品質條款

　　14.1 乙方應當保證有承包本工程之資質，并取得所有相關許可證照。

　　14.2 乙方必須實施工程品質管理制度，符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。

　　14.3 乙方應設專門負責的工程品質管理組織，其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

　　14.4 乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后，方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

　　14.5 乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

　　14.6 乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生自然損壞，乙方自費予以修復。

　　第十五條：違約罰款

　　乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。

　　（1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；

　　（2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日元向乙方計付損失費用；

　　（3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。）

　　第十六條：保修期限

　　甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議，乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年，另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時，乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。

　　第十七條：工程保險

　　乙方應依法為其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下：

　　本工程未約定保險條款。

　　本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方；并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。

　　第十八條：稅捐條款

　　因本合同所發生的稅款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。

　　第十九條：解約條款

　　19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：

　　19.1.1 乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

　　19.1.2 乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

　　19.1.3 違反本合同任何條款規定，經甲方限期改正而未改正者。

　　19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

　　19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其不能履約者。

　　19.2 如本合同經甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。

　　19.3 如本合同經甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

　　（如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）

　　第二十條：不得轉讓條款

　　20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經甲方書面同意者，不在此限。

　　20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：

　　20.2.1 由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

　　20.2.2 一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

　　第二十一條：合同期限

　　本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。

　　第二十二條：管轄條款

　　甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協商解決，如協商不成，以甲方營業所在地的法院為第一審管轄法院。

　　（如甲方營業所在地不在本地的，此條款不能接受）

　　第二十三條：通知條款

　　23.1 雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

　　23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發生送達之效力。

　　23.3 本合同壹式份，甲方執份，乙方執份。

　　第二十四條：附則

　　投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。

　　立合同人：

　　甲方：乙方：

　　有權簽字人：有權簽字人：

　　年月日年月日

承攬合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　　（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　　（2）合格模具定義：

　　①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；

　　②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　　③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

　　2、驗收方法（標準）：

　　①按甲方的圖紙和技術要求執行。

　　②模具結構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

承攬合同范本8

　　合同編號：78736

　　簽訂合同單位：____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

　　2.交貨辦法

　　(1)交貨地點：_______________________________________________________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

　　5.附則

　　(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。

　　(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　(5)貨物運達站____________________________

　　(6)收貨人________________________________

　　(7)合同糾紛的處理________________________

　　甲及代表人：(簽字蓋章)______ 乙及代表人：(簽字蓋章)________

　　開戶銀行：____________________ 開戶銀行：______________________

　　帳號：________________________ 帳號：__________________________

　　電話：________________________ 電話：__________________________

　　簽訂日期：______年____月____日

承攬合同范本9

　　承攬人：(以下簡稱甲方)

　　定作人：(以下簡稱乙方)

　　因甲方系著名設計制作公司，具有充足之專業知識、技能及相關資格，可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作，乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協議，訂立條款如下：

　　1.設計制作內容

　　1.1設計名稱:;

　　1.2設計類型:;

　　1.3參數規格:;

　　1.4具體費用:;

　　1.5備注:;

　　2.質量要求及標準

　　2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

　　2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

　　2.3乙方對設計內容的其他要求：

　　3.交付時間、地點及驗收。

　　3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

　　3.2交貨地點：。

　　3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

　　3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

　　4.價款及付款方式。

　　4.1費用總額含稅：RMB元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

　　4.2付款方式：。

　　4.3甲方賬戶如下：。

　　開戶銀行：；

　　戶名：;

　　賬號：;

　　4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

　　5.知識產權。

　　5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

　　5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

　　5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

　　5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

　　6.甲乙雙方之權利。

　　6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

　　6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

　　6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在日內配合修改完畢。

　　6.4甲方承攬乙方項目后，非經乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

　　6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時提供相關資料。

　　6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

　　7.違約責任。

　　7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

　　7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　7.3本合同設計制作完成后，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　8、合同解除和終止。

　　8.1除本合同已約定情形外，出現下列情況之一的，乙方亦有權解除本合同，并追究甲方違約責任：

　　8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定，無法滿足乙方使用要求的;

　　8.1.2未經乙方書面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實施的;

　　8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識，構成侵權的;

　　8.1.4設備出現質量問題，無法修復的。

　　8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

　　8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。

　　9.爭議管轄法院。