工程合同

時間：2021-04-28 16:42:46 合同范本我要投稿

工程合同模板8篇

　　隨著人們法律意識的加強，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編收集整理的工程合同8篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同模板8篇

工程合同篇1

　　合同編號：

　　簽約時間：

　　工程地點：

　　發包單位：_________________________________（以下簡稱甲方）

　　聯系電話：_____________________單位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包單位：___ ___（以下簡稱乙方）

　　聯系電話：_____________________單位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議：

　　第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：

　　1、設備情況：

　　產品名稱規格型號單位數量

　　2、安裝工程概況：

　　（1）工程地點及面積：；

　�。�2）工程造價：元；

　�。�3）開工日期：20xx年月日；

　　（4）竣工日期：20xx年月日；

　�。�5）付款方式：（1）、現金（2）、轉帳支票

　　工程量變化或設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　�。�3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；

　�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。

　　第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試中央空調完畢，甲方現場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。

　　第三條產品的安裝、調試、驗收：

　　1、乙方負責中央空調設備的安裝、調試。

　　甲乙雙方商定：

　�。�1）、20xx年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工；

　　（2）、20xx年月日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收；

　�。�3）、20xx年月日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉；全部中央空調工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準；需更改設計方案的，須經雙方協商同意；涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。

　　第四條價款結算方式及期限：

　　1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款（固定價款）；

　　2、本合同工程安裝總價款為人民幣：____________________元（大寫：）；

　�。�1）合同簽定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民幣(占合同總金額的__50_%)__________________元(大寫：）；

　　（2）乙方工程材料（非成品）進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方（第二期工程款）人民幣(占合同總金額的_47__%)__________________元(大寫：）；

　�。�3）工程尾款(占合同總金額的__3_%) 元（大寫：_______________________元），設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。

　　3、以上價款不含小區物管費、不含專用鉆孔機器鉆孔費用、不含設備吊裝費。

　　第五條違約責任

　　一、乙方責任：

　　1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

　　2、除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

　　3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

　　二、甲方責任：

　　1、工程現場甲方負責人全面負責安裝施工現場的工作；

　　2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電；

　　3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單；

　　4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

　　5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并追回中央空調設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

　　5、甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

　　6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延

　　第六條產品質量責任和售后服務條款

　　1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年(由大森林林制冷提供)。

　　在質量保證期外由于產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。

　　2. 質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。

　　第七條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

　　第八條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十條由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。

　　第十一條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

工程合同篇2

　　長樂市交通局/長樂市文嶺至浮岐段公路工程建設指揮部辦公室（發包人名稱，以下簡稱“發包人”）為實施長樂市201省道文嶺至浮岐段公路工程B標段（項目名稱），已接受核工業華東建設工程集團公司（承包人名稱，以下簡稱“承包人”）對該項目施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。

　　1．長樂市201省道文嶺至浮岐段公路工程，樁號K221+800~K225+688.112 ，長度 3.893公里（其中長鏈4.409米），公路等級為 Ⅱ級，設計時速為 80公里/小時，水泥混凝土路面，連拱隧道 1座，計長 220 米，中小橋 3 座，計長80.62米以及其它構造物工程等。

　　2. 下列文件應視為構成合同文件的組成部分：

　�。�1）本協議書及各種合同附件（含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料）；

　�。�2）中標通知書；

　　（3）補遺書；

　�。�4）投標函及投標函附錄；

　�。�5）項目專用合同條款；

　�。�6）公路工程專用合同條款；

　�。�7）通用合同條款；

　　（8）技術規范；

　�。�9）圖紙；

　　（10）已標價工程量清單；

　�。�11）承包人有關人員、設備投入的承諾及投標文件中的施工組織設計；

　�。�12）其他合同文件。

　　3. 上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

　　4. 根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價：人民幣（大寫）伍仟伍佰壹拾捌萬捌仟叁佰伍拾元零叁分（￥55188350.03），最終結算費用以財政審核為準。

　　5. 承包人項目經理：許江偉。承包人項目總工：陳小強。

　　6. 工程質量符合現行交通部《公路工程施工質量驗收規范》合格標準。

　　7. 承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

　　8. 發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

　　9. 承包人應按照監理人指示開工，工期為180日歷天。

　　10. 本協議書在承包人提供履約擔保后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經交竣工驗收合格、缺陷責任期滿簽發缺陷責任終止證書后生效。

　　11．本協議書正本二份、副本八份，合同雙方各執正本一份，副本四份，當正本與副本的內容不一致時，以正本為準。

　　12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

　　發包人：（蓋單位章）

　　法定代表人

　　或其委托代理人：（簽字）

　　承包人：（蓋單位章）

　　法定代表人

　　或其委托代理人：（簽字）

　　20xx年X月XX日

工程合同篇3

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《中華人民共和國合同法》及國家其他有關法規的規定，經友好協商達成一致，甲方將其?

　　的坑探施工工程承包給乙方，就該坑探工程施工事宜達成如下條款，簽訂本合同。

　　一、工程內容

　　1．1工程名稱：青�；】h永順礦業有限公司

　　1．2工程地點：

　　1．3工程內容：平巷（2×2.2m）長度以實際坑探為準，其它坑探項目以甲方設計為準。

　　1．4工程單價：

　　平巷（2×2.2斷面）價格:1560元/m（不含稅），巷道進度到300米每米補貼150元。

　　斜井（2×2.2斷面）價格:根據斜度大小、價格另議。

　　注：每米補貼柴油費300元。

　　二、工期要求

　　2．1計劃開工日期：合同簽定后一個月內開工。

　　2．2計劃工程量：開拓巷道工程量：以礦山實量為準。

　　2．3進度要求：平巷進度≥3.5米/工作面·天（通路通電），斜井≥2.0米/工作面·天（通路通電）。（特殊情況除外）。

　　三、技術指標及質量要求

　　3．1斷面形狀為梯形：

　　3．2方位偏差小于3o，越角要求3‰左右；

　　3．3消除松石；

　　3．4底板設排水溝；

　　四、資料的保密與提供

　　乙方應對所獲得的地質信息保密，不得以任何方式向第三者披露或提供有關勘查信息。若有泄露，經查實后，由乙方承擔與之相關聯的經濟及法律責任；

　　五、延期開工與暫停施工

　　5．1開工時間以合同所規定的時間為準，若乙方不能按合同規定的日期開工，應提前5天提出延期開工的書面申請報甲方審批，并承擔相應工期延誤責任（不可抗力因素除外）；若甲方原因造成乙方停工或返工或合同終止給乙方造成了經濟損失的，其直接損失及間接損失均由甲方承擔。

　　5．2確有必要時，甲方可要求乙方臨時停工，并在48小時內提出處理意見，乙方須按甲方要求停止施工，妥善保護已完及未完工程，相應工期順延；該次臨時停工如果超過三天，甲方需自第四天開始向乙方現場所有工作人員按照100元/人·天當做乙方工人的生活費和基本工資直至回復施工，除此之外，甲方不再承擔乙方的其他補償、賠償要求。

　　5．3遇下列情況之一者，經甲方審核批準后，乙方工期可作調整。下列情況發生五天內，乙方應將工期延誤內容書面報告甲方，甲方應在按到乙方報告后五天內給予答復：

　　5.3.1重大設計變更;

　　5.3.2不可抗力;

　　5.3.3在施工過程，因甲方原因而影響工程施工的，以甲方出具的最后的任務變更書為依據來確定工期；

　　5.3.4合同中約定的其它可調整工期的情況；

　　非本條款規定之原因而導致的工程延誤或不能按時完工，乙方承擔相應的責任。

　　六、工程變更

　　6.1對于施工過程中甲方提出的設計變更或工程量增減，甲方以任務變更書形式下達給乙方，乙方應無條件地按新的任務變更書要求組織施工。甲方要求乙方坑口位置調整時，應給予乙方兩天調整期，工期相應順延。

　　6.2施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方各有關單位批準后方可實施，但工期不予順延。

　　七、工程驗收

　　7.1坑探工程全部完工后,乙方通過自檢認為工程具備竣工驗收條件,應于竣工驗收前三天向甲方提交竣工驗收申請報告.甲方在收到報告后三天內組織人員進行驗收,在驗收后三天內提出修改意見,乙方按修改意見修改并承擔由乙方原因造成修改的費用,甲方三天內沒有下達修改意見書將做為驗收合格處理。

　　7.2下列情況發生，甲方有權拒絕驗收日期順延。

　　7.2.1收到乙方的驗收資料被發現有虛假內容、不合格或資料不全的；

　　7.2.2發生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方認可的情況。

　　八、項目價款的支付與結算

　　8.1綜合考慮巖石穩定性及巖石硬度等級等因素，工程價款實行單價包干，平巷(2×2.2斷面)價格為1560元/m；斜井(2×2.2斷面)價格以斜度大小價格另議；其他工程內容變協可根據實際情況來協商價格。

　　本包干單價已包含人工費，生活費，炸藥費，鉆頭，鉆桿，管理費，柴油費，風險費。

　　8.2乙方在施工過程中，發現破碎帶應及時通知甲方，根據甲方的要求對破碎帶進行安全支護，施工所需費用根據破碎帶的嚴重情況價格另議,破碎帶的支護材料由甲方負責。

　　8.3乙方進場正式開工前七日內，由甲方預付人民幣壹拾萬元（￥100000.00）做為預付款。（每月在從工程款中扣出第一月、第二月、第三月各扣30%，第四月扣10%）。

　　8.4工程款按月結算，甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%憑雙方驗收的進度給予結算，剩余3%的工程價款做為工程保證金，（扣完預付款后此條款方可執行），本合同工程全部完工后或開始采礦后在由甲方審核通過后統一結算。

　　8.5全部工程完工后，工程總結算應在最終驗收合格后按實際完成工作半個月內辦理完成，工程尾款應在總結算完成后十日內全部付清。

　　8.6全部工程完工時，乙方保質保量保進度完成合同且期間無任何重大事故出現，甲方一次性獎勵乙方壹拾萬元整。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

工程合同篇4

　　出租人（以下簡稱乙方）：

　　根據《合同法》的有關規定，按照互惠互利的平等原則，為明確甲乙雙方的權利、義務，經雙方共同協商簽訂本合同。

　　一、甲方租賃乙方工程汽車名稱：

　　二、月租金：每車每月租金為人民幣元（大寫：萬仟佰十元角分）。月租金中不含稅金，所有稅金由甲方承擔。

　　三、施工地點：

　　四、租賃期限：自。年。月。日開始，計劃租賃至年。月。日。

　　五、付款方式：

　　1、租金按月支付。甲方應于每月10日前以銀行轉賬或現金方式支付乙方上月租金，甲方不得無故延期支付。

　　2、經乙方同意，甲方可支付部分租金，但月支付租金不得低于月租金的70%。月租金未支付部分，由甲方向乙方出具欠款證明，并于第3個月結清。每年年底（公歷年）甲方必須保證支付完乙方所有租金。

　　3、汽車進出場費用：

　　A、乙方車輛進場費用元，由甲方承擔。

　　B 、退場費用：租賃期滿個月退場費由乙方承擔。如施工不足個月，甲方承擔乙方車輛的出場費即合計進出場費由甲方承擔。

　　六：租賃期油料費用：租賃期內，乙方車輛所用的油料（含柴油、汽油、機油）由甲方提供，油料費用由甲方承擔，甲方必須保證油料質量，如果因甲方提供的油料質量原因而造成乙方汽車損壞的，由甲方負賠償責任。

　　權利和義務

　　1、甲方必須按合同規定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有權終止合同且不構成違約。

　　2、甲方允許乙方每月三天的汽車維修及保養期限，不超過三天不得扣除租金，超過天數按月平均租金減扣。

　　4、駕駛員應服從甲方工作安排及合理化管理，不得無故脫崗，在確保正常作業的情況下，有特殊情況可以向甲方請假。

　　5。甲方安排汽車作業每天不超過小時。甲方需晚上加班作業時，應在出工前安排駕駛員休息，以保證加班安全。

　　6。在施工中，由于甲方未事先明確表示，造成下電纜、管線、電線、樹林等受損壞，乙方不承擔任何責任，全部賠償責任有甲方承擔。

　　7。、由于人力不可抗拒的自然災害，造成汽車損壞，甲方不承擔任何責任，在租賃期內，無論是自然原因，還是甲方原因，以及其它原因導致汽車停工，甲方均應按期支付乙方租金，不得以任何理由扣減拖欠乙方租金。

　　9、在租賃期滿后，甲方如需繼續租賃需提前10天通知乙方，經乙方同意后雙方另簽訂合同。

　　七、甲方在工作期間要保護機駕人員的人身安全，不得打、罵駕駛人員和損害乙方汽車，由于甲方非法開采和非法施工給乙方造成的一切損失均由甲方負責。

　　八、本合同經甲乙雙方簽字后即生效，雙方應認真按本合同執行。未盡事宜雙方協商解決。

　　九、本合同在在執行過程中發生糾紛，雙方通過協商調解，如調解不成則提交人民法院申請訴訟。

　　甲方：乙方：

　　身份證號：身份證號：

　　聯系電話：聯系電話：

工程合同篇5

　　摘要：本文論述了建設工程施工合同中對工程造價有重要影響的內容和要點，對不同的計價方式進行分析，并就工程合同的訂立提出一些認識。

　　關鍵詞：施工合同；計量；計價；工程造價

　　一、建設工程施工合同對工程造價的影響和意義

　　建設工程施工合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同，是一種雙務、有償合同，當事人雙方在合同中都有各自的權利、義務、在享有權利的同時必須履行義務。合同應當采用書面形式訂立。施工合同貫穿了工程建設的整個領域，為工程造價確定與控制提供依據。工程建設活動的結果，在實物形態上表現為建筑物，在經濟活動中表現為工程造價。相對實物形態的建筑物而言，工程造價是無形的，其結果的確定和控制較為抽象，難度大。要合理確定的有效控制工程造價，就必須嚴格依據合同的約定。所有工程計量和計價的方法、依據以及其要求、處理的程序都應在合同中明確。

　　二、影響工程造價的合同核心要素，計量計價方式取選分析

　　建設工程中簽定施工合同的最核心問題是合同價款的確定，對工程造價起決定性作用。簽約合同價因采用不同的計價方法，會產生重大的價款差額。目前，合同計價方法主要有：總價合同、單價合同、成本加酬金合同。建筑工程施工合同采用何種計價方式取決于工程性質和實際情況，為能說明問題，對這三種計價方式的特點和應用，下面作幾點淺薄分析。

　　總價合同一般指固定總價合同，由于易于進行工程造價的管理和控制，易于支付工程款和辦理竣工結算的特點，受到發包人的青睞，特別是外資企業主更是普遍采用這類合同，但由于量與價的風險主要主要由承包人承擔，往往易引起眾多糾紛。因此，此類合同計價方法適用于工程量不大且能精確計算、工期較短、技術不太復雜、風險不大、設計圖紙準確、詳細的項目。

　　單價合同通常指固定單價合同，亦稱工程量清單合同，是目前最主要的一種計價方法，單價合同適用的范圍較為廣泛，其風險分配較為合理，并且能夠鼓勵承包人通過提高工效、管理水平等手段從節約成本中提高利潤。單價合同的關鍵在于雙方對單價和工程的計算和確認，其一般原則是“量變價不變”。自20xx年7月1日《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-20xx實施后明確規定：“使用國有資金投資或國有資金投資為主的建設工程發承包，必須采用工程量清單計價�！惫誓壳皣匈Y金投資的工程項目在招標時一般都按工程量清單計價，但有些招標人仍喜歡用總價合同的模式，又礙于不能違反工程清單計價方式，于是在招標文件附帶的施工合同上埋下伏筆，企圖轉移發包人的風險和責任。筆者曾洽談過一工程施工合同，在該工程招標文件的.正文已明確工程按工程量清單計價的方式，一切看起來很正常。但在招標文件的附件合同中關于工程量和工程量偏差條款卻另作約定，具體描述是這樣的：“承包人在招標疑問收集期間未對工程量。

工程合同篇6

　　一、公路工程施工合同管理中存在的問題

　　合同索賠實現難由于公路工程建設規模大，受地質環境、社會環境影響大，其變更索賠也比較多。按理說，施工單位通過工程索賠來彌補工程損失，是理所當然的。很多時候受行政干預等因素影響，索賠工作難以進行，或者不能及時進行，往往要拖到工程竣工后。

　　二、加強合同管理的措施

　　2.1把好合同簽訂關

　　在中標后30天內須簽訂施工合同，并在規定期限內報建設行政主管部門審核備案，合同必須為書面形式。合同一點簽訂，便受到法律的保護，它將是雙方行為活動的準則。雙方必須嚴格按照合同約定的權利、義務展開工作。作為施工單位，應該重視合同的簽訂、合同條款等，避免因合同簽訂失誤而造成嚴重的經濟損失。在簽訂施工合同時應該注意以下方面：

　�、俸贤炗啽仨毚_保盈利的基本目標，也就是合同簽訂的價款必須與中標文件一致。若業主單位有意壓價或者提出返利等不合理要求時應該予以拒絕。當然，施工單位也應該從開拓市場、維持生存等多角度考慮，單個項目合同簽訂應該符合企業整體發展戰略的要求。

　�、诠饭こ淌┕こ邪贤詈檬遣捎脴藴实暮贤谋�。標準合同文本內容完整、合同條款十分齊全；對雙方的責、權、利十分明確的規定，且比較均衡；風險較小，容易分析；施工方可以獲得一個合理的工作環境。因此，公路工程施工承包合同應該采用標準的合同文本。

　�、壑匾暫贤尚再|。分析國內外承包工程的許多案例可以看出，許多施工合同失誤是由于承包商不了解或忽視合同的法律性質，沒有合同意識造成的。合同一經簽訂，即成為合同雙方的最高法律。

　　④注重風險分析及合同審查。合同簽訂前，施工企業應該全面認真分析合同潛在的風險，將自身的權益、責任徹底弄明白。合同簽訂前的風險分析十分重要，必須全面考慮，若盲目簽訂合同有可能造成嚴重后果。

　　2.2加強合同履約

　　合同時工程項目管理的依據，是施工企業與建設單位之間的聯系紐帶。施工承包合同一旦簽訂，就應該嚴格按照合同約定執行。施工企業應該按照合同文件要求履行義務，合同規定工期內，按照合同約定的質量技術指標，完成施工任務。根據合同約定及時向業主進行計量。由于合同雙方的利益不同，因此在公路工程施工過程中易產生分歧，給合同管理造成困難。因此施工單位應該在合同履行的過程中，積極主動研究合同條款，熟悉合同內容，進一步認清自己的責任、權利、義務，利用合同來化解雙方利益沖突。合同履行過程中施工企業應做好以下幾點工作：

　�、賴栏癜凑蘸贤s定進度、工期、質量要求、工作任務等組織施工，確保在合同工期內移交給業主一個滿意的工程。

　�、诎凑蘸贤s定的方式、時間進行工程計量。公路工程計量支付通常是按月進行，合同管理人員應該及時搜集整理計量資料，并向監理提出中期支付證書，按照合同約定的程序進行工程款索取工作，確保工程款及時到帳。

　　③當工程發生變更時，應該及時向監理工程師報告，提出工程變更申請，并按照合同約定的程序辦理變更手續。

　　④施工單位必須合理組織施工，確保工程的質量、工期，由此才能全部結算包括質量保證金在內的全部工程款項，從而實現盈利最大化同時贏取良好社會效益，利于企業發展。

工程合同篇7

　　委任單位：

　　施工單位：

　　就裝飾裝修工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程項目內容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造價為人民幣：××

　　六、付款方式：

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

　　七、材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量：

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收：

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　簽訂合同地點：

工程合同篇8

　　(發包方)甲方:______

　　(承包方)乙方:______

　　按照<中華人民共和國合同法>、<全國室內裝飾設計，施工企業管理規定>的規定，結合本工程具體狀況，雙方協商達成如下協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱:_____________室內裝飾工程

　　2、工程地點:________________________

　　3、承包范圍:____________________________________

　　4、承包方式:施工承包，包工包料、包質量、包工期、包安全、包禮貌施工。

　　5、工期:本工程自______年__月____日開工，于______年__月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為準。

　　6、工程質量:按本合同第5條約定標準

　　7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。

　　二、甲方義務

　　1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　三、乙方義務

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。

　　5、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。

　　四、關于材料供應的約定

　　1、甲方帶給的材料:詳見附件二<甲方帶給材料、設備表>。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為貼合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，職責由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方帶給材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方帶給的材料:詳見附件三<主材料報價單>。

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應的材料、設備，如不貼合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方帶給的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　五、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行dbj08-62-97<住宅建筑裝飾工程技術規程>、db31/t30-1999<住宅裝飾裝修驗收標準>和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、甲方帶給的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　六、關于工程價款及結算的約定

　　1、進場施工前后三日支付____________元整，工程進度過半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。

　　2、本合同價款以雙方確認為結算依據，具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用，包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及職責的所有費用。

　　3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核后確認)，其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價，不因任何因素而調整。

　　4、如分部分項工程量清單中的工程資料發生變化時，在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整，變更增加項目，合同中有單價的，按合同中對應的單價計算；合同中有類似項目的，以類似項目單價為基礎，按預算計價原則調整后作為結算單價；合同中沒有的項目，乙方按預算計價原則重新編制綜合單價，按甲方審核確認后之單價結算。

　　5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂<工程項目變更單>(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工資料所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　七、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如透過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　八、工程驗收

　　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　九、有關安全生產和防火約定:

　　甲方帶給的施工圖紙做法說明及施工場地應貼合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述狀況發生，屬甲方職責的，甲方負責和賠償；屬于乙方職責的，乙方負責修復和賠償。

　　十、違約職責

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔職責。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔職責。

　　十一、糾紛處理方式

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿透過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，能夠按照本合同約定向

　　______市仲裁委員會申請仲裁

　　______人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　十二、合同的變更和解除