鋼結構加工合同15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的鋼結構加工合同，希望對大家有所幫助。
鋼結構加工合同1
委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
鋼結構加工合同2
在委托合同中，受托人處理事務，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)
第四條
技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條
驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的`時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條
結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結構加工合同3
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間。
二、加工形式：包工包料。
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)
四、工程總造價______________整 (小寫______________元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。
五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工程預付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用于開工費用，余款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。
十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協商解決。
甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________
甲方簽字：_____________乙方簽字：______________
簽訂日期：______________
鋼結構加工合同4
建設單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權利、義務關系，經雙方協商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數量 重量 價格
1 翻轉機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內容：鋼結構件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產品標準：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責
1、 甲方應提供確認的設計圖給乙方；
2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質量安全監督。
4、 甲方中途變更設計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現場損失由甲方負責。
5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經雙方確認材料結算單價如下
序號 材料名稱 材質 單價 數量 結算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據下單時間鋼材價格為準。
備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結算
1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協助相關工作。在甲方驗收過程中，如發現質量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收取）。
第七條 違約責任：現場安裝時出現制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產生爭議，雙方應協商解決。協商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現場驗收完成無出現加工質量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
鋼結構加工合同5
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實際情況，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構件制作內容質為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式： 包工包料
二、 合同價款及付款方式
1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣：___。
2、結算方式：。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價，乙方須提供發票與甲方。
三、 交貨地點及時間
1、交貨地點：
2、交貨時間：
四、 質量及驗收要求
1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產生費用由甲方承擔。
五、 其它
1、乙方應接受甲方的質量監督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現場進行質量檢測，發現問題應及時糾正。如甲方在現場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。
六、 違約責任：按《合同法》相關規定執行。
七、 合同糾紛由雙方協商解決，或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)
日期：
乙方：(蓋章)
日期：
鋼結構加工合同6
甲方：_________
乙方：_________
依據中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：_________
3、工程造價：_________
第二條、分包內容
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期
總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫：_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。
4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。
第五條、雙方責任
甲方責任
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。
3、提供現場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收后，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時保修。
7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜，雙方協商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：_________乙方：_________
電話：_________電話：_________
鋼結構加工合同7
委托方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：xx 。
2.工程地點：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預估構件重量：xx 。
5.工程內容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。
第四條：生產(加工)工作內容
1.主鋼構：xx。
2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權利和義務
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。
第六條：乙方的權利和義務
1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。
第七條：加工費及付款方式、時間
1.本生產人工費單價為：xx元/噸。
2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。
4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。
5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。
第八條：生產(加工)期限
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。
第九條：違約責任
1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。
第十條：其它
1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。
2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
鋼結構加工合同8
委托方：______________(以下簡稱“甲方”)
承攬方：______________(以下簡稱“乙方”)
根據中華人民共和國等相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、所屬工程概況
1、本合同加工的材料將用于(以下簡稱“工程”)中。
2、材料使用地點為工程所在地點
第二條、承攬方式及內容
1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。
2、承攬內容：工程鋼結構主結構(鋼柱鋼梁)和次構件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。
3、交貨地點為廣西恒源鋼結構有限公司廠內，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車由乙方負責并承擔相應的費用。
第三條、合同價款
1、本合同采用固定綜合單價方式，每噸不含稅單價元整(￥元/噸)，含稅單價為(￥元/噸)，稅率為%增值稅專票。乙方已熟知了本工程的所有技術要求和工期要求，并明確該單價中已包含乙方按合同完成承攬內容項下工作可能產生的全部費用;
2、合同價款：暫定加工量為噸，暫定合同價款為(￥元)，不含稅。
3、以上單價不包含安裝費、卸車費。
第四條、交貨時間
乙方應按照下述約定的時間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現場需求順序發貨)
第五條、付款及結算
1、合同簽訂后，甲方先付合同總價的%(￥元，大寫：)做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構件的加工費(含已支付部分)。
2、支付方式：銀行轉賬。
3、結算：本合同采取固定綜合單價包干，以鋼構件產品理論重量乘以綜合單價進行結算。
第六條、雙方責任
一、甲方責任：
1、提供承攬內容相應的圖紙壹套。
2、按合同規定支付構件加工款，按民法典的規定承擔違約責任。
3、負責按時解決乙方書面提出的圖紙設計問題。
4、對于甲方提出的設計變更或增加承攬內容，工期經甲方確定后相應順延，合同已有相應單價的，按合同單價執行，工程量據實結算。
二、乙方責任：
1、負責承攬內容項下全部的加工作業，并包括為完成作業所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。
2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術、質量和加工順序的具體要求加工生產并做好自檢工作，確保質量、進度和配套。
3、接受甲方的質量監督、進度控制;發現問題及時糾正;因乙方原因造成構件不符合質量要求的，由乙方負責整改。
4、乙方應嚴格按交貨計劃進行加工，構件出廠前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構件出廠后，視為驗收合格，如現場發現構件存在質量問題，乙方收到甲方通知后，應及時進行整改。
第七條、質量要求
1、乙方應按照《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術要求進行加工，達到合格標準。
第八條、驗收和交工資料
1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠對產品數量、外觀及基本質量標準進行初驗，初驗合格后方允許裝車。
2、交工資料：交貨同時，乙方向甲方提供鋼構件的出廠合格證。
第九條、合同生效、終止及其他
1、本合同執行如發生爭議，雙方協商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場地占用費;逾期2個月以上且甲方無法支付完所有貨款的，乙方有權利處置余下貨物。
3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。
以下無正文!
甲方：______________乙方：______________
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：______________法定代表人______________
簽約代表：______________簽約代表：______________
電話：______________電話：______________
開戶行：______________開戶行：______________
賬號：______________賬號：______________
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
鋼結構加工合同9
甲方：
乙方：
根據《民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：型廣告塔座
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。
委托加工數量為_型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套
三、承包方式和造價：_型廣告塔座，單價每座_元合計人民幣_元，大寫：_元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工
四、工程價款支付、結算方式：付款方式：
合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_%，計人民幣_元;
鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的_%，計人民幣_元;
之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_元的_%;
合計人民幣_元座廣告塔共計_元;
3%作為乙方的保修保障金合計人民幣_元，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任甲方責任
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。
協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。
甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;
材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位，工期相應順延。
造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔結構安全性。
廣告牌設計基本風壓為/㎡廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失;
如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;
在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;
在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。
如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：
以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。
工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;
鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;
如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。
以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;
協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：《鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》，省工程建設標準。
驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
鋼結構加工合同10
甲方： 乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方于 就本廠房拆除事項協商一致，訂立本協議。
一、拆除內容
甲方在 瑞城花園南側的原家具店鋼結構棚約600平方米需要拆除，現把鋼結構的拆除承包給乙方。乙方負責對該鋼結構棚進行解體落地，并負責及時把拆下的所有結構、構件、垃圾清運出場，避免影響甲方使用場地。
該棚外圍留出2.5m高不拆除，作為瑞城花園工地圍墻使用，要求對該預留做圍墻的部分進行加固處理，達到美觀、穩固要求。
二、拆除價款
經雙方協商乙方付給甲方人民幣 元廢舊材料款，結算時間為合同簽訂之日。本價款已綜合考慮所有乙方應得廢舊材料價值、拆除耗費人工費、運費、材料費、設備費及所有與清運垃圾相關的城管、環衛、垃圾填埋、棄土場等相關費用，同時包括因本工程安全事故對甲方及第三方的責任賠償金。乙方承諾按合同要求完成拆除工程，不另收取拆除費用。
三、施工工期
乙方必須有足夠的人手和相關設備進場施工，并在 20__年4月 日前完成所有拆除內容。
四、資格要求
乙方必須具備建筑物(鋼結構)拆除資質，進場人員須具有相應上崗證。
五、安全生產
乙方責任：
1、乙方必須向甲方提供經專家論證合格的拆除工程專項方案。
2、對進場人員進行安全三級教育和安全技術交底后方可進行拆除。
3、拆除前必須做好工作區域警戒線，安排專職安全員監督巡邏職守。避免傷及他人安全和財物損失。
4、做好高空作業專項方案，拆除過程中屬高空作業的必須搭設工作平臺進行操作，不得站在鋼結構上進行割焊作業，避免高空墜落、觸電、物體打擊事故發生。
5、氧氣瓶和乙炔瓶使用必須符合相關安全技術規范要求，避免爆炸和火災事故發生。
6、乙方必須做好相應的安全救援預案提交甲方備案。
7、特殊工種必須按國家安全相關管理條例持證上崗。
8、乙方負責拆遷現場安全管理，在乙方沒有按以上要求做好相關事項前，不得動工，否則發生一切安全事故由乙方自行承擔，甲方概不負責。
六、違約條款
乙方在拆除過程中如出現違反本合同條款內容，經三次告知不能改正，并對甲方造成嚴重損失的，視為實質性違約，合同自動終止，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。乙方在施工中造成安全事故的，應立即停止施工。如不能及時妥善處理完畢，則合同自動終止，所有責任由乙方負責，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。
七、其他
本合同一式四份，雙方各執兩份，自簽定之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結構加工合同11
委托單位：__________(以下簡稱甲方)
承攬單位：__________(以下簡稱乙方)
__________有限公司(甲方)委托(乙方)承擔鋼結構的制造，現經雙方協商，達成如下技術協議：
一、概況：__________
二、制造范圍：__________
三、制造驗收標準：
1、構件制作的一般質量要求必須符合gb50205-__________年《鋼結構工程施工質量驗收規范》的相應規定。
2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：
四、標識及包裝：
1、構件制作完畢，應按構件清冊上的“拆開構件號”在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區分。
2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用，應根據構件長度，在構件的中部或兩端刷環形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它：
五、職責范圍：
1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產品損失，由甲方承擔責任。乙方應協助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發運出現的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發現甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。
4、乙方制造的產品在運輸過程中因包裝不當造成產品受損，由乙方負責。
六、產品完工應提交的資料：
乙方產品制作完畢，應向甲方提供下列資料：
1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。
2、按規定必須進行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術負責人：__________電話：__________傳真：__________
乙方技術負責人：__________電話：__________傳真：__________
八、本協議未盡事宜，由雙方友好協商解決。所達成的協議與本協議具有同等的法律效力。
九、本協議正文一式柒份，甲方執伍份，乙方執貳份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：__________乙方：__________
代表：__________代表：__________
日期：__________日期：__________
鋼結構加工合同12
發包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數，可據實結算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規定拔付預付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據此調整合同價款。
2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸的需要。
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。
5、竣工清理現場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日歷天數工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發生爭方，可先行協商，協商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。
5、甲方需乙方出正規圖紙，相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結構加工合同13
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：_____型廣告塔_____座
2、工程地點：__________________________。
二、工程內容
1、依據甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《_____》型廣告塔_____座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價
《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：__________________)。合計人民幣____________元，大寫：____________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：____________元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_______元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。
六、雙方責任
廣告制作合同·小區廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場_____米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為_____KN/m2(抗風設計值為_____級)。鋼結構廣告牌制作廣告塔質保期為_____年，保修期為_____年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________
簽訂日期：______________年_______月_______日
鋼結構加工合同14
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》 規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司
委托代理人：
聯系方式：
開戶行：
賬號：
鋼結構加工合同15
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務：____________ 電話：____________
定作方：________________________
地址：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條 定作方義務
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
【鋼結構加工合同】相關文章：
鋼結構加工合同09-07
鋼結構加工承攬合同09-09
鋼結構加工的合同范本09-13
鋼結構加工合同范本09-05
建設工程鋼結構加工合同11-10
鋼結構產品加工承攬合同09-14
鋼結構加工合同范本06-25
鋼結構材料加工合同的模板06-29
鋼結構加工合同書樣本04-28