公司買賣合同合集15篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的公司買賣合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司買賣合同1
合同編號：_________
甲方：_____________乙方：____________
法定住址：法定住址：法定代表人：法定代表人：職務：_____________職務：_____________電話：_____________電話：_____________
買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_________船的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買賣標的
船名：_________船型：_________船籍：_________船級：_________總長：_________船寬：_________船深：_________總噸：_________凈噸：_________
載重噸：_________建造廠家：____________建造年月：_________登記號：_________登記地點：____________登記噸位：_________
二、質量要求
1.賣方向買方出售的船舶，其質量必須符合交通管理部門制定的船舶標準
2.賣方保證出售船舶所具的性能與說明書相符，并須在交付前先行試航，以證明其性能。
3.賣方保證其出售的船舶不存在不適航或其他妨礙、可能妨礙交通安全或污染、可能污染水域的情形
4.賣方保證其擁有本合同下的標的船舶的全部產權，并保證該船舶不在光船租約下。
三、價款
本合同標的船舶的價款為_________元。
本合同結算貨幣為□人民幣□美元□英鎊□歐元□_________。
四、保證金
為了確保本合同的嚴格履行，買方應在合同簽訂日后的_________日內支付合同價款百分之_________的保證金。該保證金應以銀行匯票方式匯到賣方指定的'帳戶。
五、付款方式
買方在本合同簽訂后，按照第_______種方式，如期足額將船款支付給賣方。
1.本合同簽訂之日起_________日內，一次性支付全部船款，合計_________元，大寫_________，保證金可抵作船價款。
2.分期付款：
本合同簽訂之日起_________日內，支付合同價款的百分之_________作為預付款。合計_________元。預付款可以抵作船價款。
船舶交付之日起_________日內，支付合同價款的百分之_________，合計_________元。
交船手續辦理完畢之日起_________日內，支付合同價款的百分之
_________，合計_________元。
六、船舶檢查
1.買方有權查閱船上的船級記錄，并在________內宣布是否予以承認。
2.賣方應在_________年_________月_________日在_________為買方安排船舶檢查。
3.買方不得因船舶檢查而延誤船期，否則，買方應向賣方賠償由此引起的損失。在不延誤船舶正常營運的前提下，賣方應盡可能為買方看驗船提供方便。
4.買方檢查處于漂浮狀態的船舶時，不可將其拆解開，也不可給賣方造成費用上的負擔。在檢查過程中，船舶的輪機日志和航海日志應提供給買方查閱。經檢查，憑賣方在船舶漂浮檢查后四十八小時內收到買方的書面或電傳通知為準，一旦船舶獲得認可，賣買關系即告確立。賣方如果未能按上述要求收到買方關于船舶船級記錄的認可通知，應退還保證金，本合同宣告無效。
七、交接船舶
1.船舶在_________地點進行交接。
2.移交時間為_________年_________月_________日。
3.賣方應及時地將船舶動態、船舶預計進塢時間和地點告知買方。
4.船舶按買方看驗船時的狀況移交，自然損耗除外。交船前，倘若船舶發生全損或推定全損，本合同自行解除，賣方應將買方已付款項全額如數退還交船前，倘若船舶發生部分損害，賣方應將船舶恢復至買方看船時的狀況。買方應給賣方合理的恢復原狀的修理時間。
5.為方便船舶的移交，賣方應將船舶引入移交港的干船塢內，由買方檢驗船底及夏季水線以下其它部分。倘若發現船舵、螺旋槳、船底或夏季水線以下其它部分有斷裂、損壞或缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，則上述缺點應由賣方自費修復直至買方對上述水下部分完全滿意為止。
6.船舶在塢期間，在買方的要求下，賣方應安排抽出尾軸。倘若尾軸完全毀壞或發現有缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，賣方應自費將其新換或修復直至買方完全滿意為止。尾軸的抽出和換新之費用由買方承擔。
7.倘若發現船舵、螺旋槳、船底、夏季水線以下其它部分或尾軸上述斷裂、損壞或缺陷，則與船舶進出塢有關的費用包括驗船師費均應由賣方承擔。
8.賣方確認收到全部船款后，雙方即簽訂交接協議書。交接協議書經雙方授權代表簽署并加蓋公章后，該輪產權正式移交給買方。賣方全體船員立即離船，船員離船后的食宿和回程的費用由買方承擔，并負責安排將船員送回。買方同意付船員補貼每位__________________元。
八、文件交付
1.交船時，賣方應將現有的船檢證書及船舶技術圖紙無償提供給買方。若買方提出要求，賣方應將其現有的船舶的其它技術檔及時交給買方。船舶的船籍證書、船舶的所有權證書、電臺執照、船舶簽證薄、海關監管薄、航海日志、輪機日志、營運證、最低安全配員證書、造船廠提供的該輪的穩性計算書、船舶防油污計劃和檔等應由賣方收存取回，但買方有復印的權利。
2.同時，買方應將下述文檔遞交給賣方：營業執照復印件買方辦理船舶登記所在登記機關名稱、地址、傳真、電話、聯系人和郵政編碼。
九、備件和燃料
船舶包括屬于船舶的一切船上和岸上物品應由賣方移交給買方。屬于賣方專用的船上圖書、數據表格和文件等不包括在內，船員的私人行李和物品也不包括在內。
船上剩余的燃料、未使用的潤滑油、備用品和伙食應由買方接收并按交船地交船日的市場價格付款。本條款下的付款時間、地點和幣制與合同價款的支付相同。
十、保護賣方保證其對出賣船舶享有所有權或處分權，船舶在移交前沒有任何船舶優先權、船舶抵押權及其他隨船債務并承諾交船后若因該船移交前的隨船債務發生第三人對船舶提出主張，而導致糾紛的賠償、費用、開支等均由賣方承擔。
十一、費用負擔
船舶交付前所發生的包括雇傭人員薪資，船員分紅、稅賦及其他債務等各項費用由賣方承擔船舶交付后所發生的與購買和登記有關的稅、費以及其它開支等各項費用由買方承擔。在船舶進行交易時，費用有買方承擔。船舶移交后，賣方應向原船舶登記機關辦理船舶注銷登記買方應辦理船舶所有權登記。登記費用各自承擔。
十二、違約責任
1.若買方未能按時支付保證金，賣方有權解除合同。買方應承擔賣方因此遭受的損失和按年利率______%計算的全部損失費用的利息在支付保證金后，若買方決定不再購買該船，并拒絕支付船款，賣方有權沒收保證金若買方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的規定支付購船價款，賣方有權解除合同，保證金及其利息歸賣方所有。若保證金及其利息收不足以彌補賣方損失，買方還應賠償賣方因此遭受的損失費用。
2.若賣方未能按本合同規定的方式和期限完成船舶的法定移交手續，或未能辦理船舶注銷手續，買方有權解除合同。賣方收到買方解除合同通知后，應在________個銀行工作日內退還所收到全部船價款及按年利率________%計算的利息若買方按合同規定支付保證金和船款，賣方違約拒絕出售該船，買方有權獲得船款保證金的兩倍賠償。
十三、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同
2.雙方通過書面協議解除本合同
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的
4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的
5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的
7.________________________________
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十四、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。買方：_________賣方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_______
開戶銀行：______開戶銀行：_________帳號：_________帳號：_________簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司買賣合同2
出賣人：__________
住所地：_______________
買受人：__________
住所地：_______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方集裝箱達成以下買賣合同條款。
一、產品名稱、型號、數量：_____________
二、產品質量
1、質量標準：符合國際海運過程中要求的各種標準，適用于正常存貨。
2、乙方對產品質量的特殊要求：_______________
3、乙方對產品包裝的特殊要求：_______________
三、產品價款
產品的單價：人民幣________元
運費：人民幣________________元
總價：人民幣__________元
四、產品交付
甲方產品交付方式為：甲方送貨
產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后_____天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后7天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。
在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的'風險由甲方承擔產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結算
乙方應在本合同書簽訂_______日內向甲方支付貨款__________元，甲方在收到貨款當日或次日須將集裝箱安全及時送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產生不必要的損失，損失由甲方承擔。
六、合同的解除與終止
雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。
七、商業秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
八、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后___向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
十、其他約定事項
1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件。
6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十一、爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款：
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十四、本合同書一式_____份，雙方各執_____份。
甲方：__________乙方：__________
公司買賣合同3
法定代表人張慶輝。
委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務所律師。
被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業區三片區。
法定代表人葉鳳娟。
委托代理人余超生，廣東明祥律師事務所律師。
上訴人潮州市聯華電子有限公司不服汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。
上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業漆銷售協議》，協議書是被上訴人提供的格式合同。在協議書中有一格式條款：“與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規定，應按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發生糾紛，應先協商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應先與上訴人協商，協商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發生合同糾紛后，沒有與上訴人協商解決。因此，有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區人民法院。請求撤銷汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區人民法院審理。
被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業漆銷售協議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規定，是合法有效的協議管轄條款。被上訴人依據協議管轄條款的約定向汕頭市金平區人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協商，協商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方沒有協商，被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協商，協商不成才能向金平區法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權益。
本院經審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業漆銷售協議》明確約定“爭議的.解決：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規定，應認定上訴人與被上訴人已協議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規定，是有效的協議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區內，其作為原審原告，依據協議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規定，裁定如下：
駁回上訴，維持原裁定。
上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯華電子有限公司負擔。
本裁定為終審裁定。
公司買賣合同4
出賣人：
住所地：
買受人：
住所地：
甲、乙雙方根據《民法典》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方集裝箱達成以下買賣合同條款。
一、產品名稱、型號、數量：
1、質量標準：符合國際海運過程中要求的各種標準，適用于正常存貨。
2、乙方對產品質量的特殊要求：無
3、乙方對產品包裝的特殊要求：無
三、產品價款產品的單價：人民幣2元運費：人民幣20元總價：人民幣24000元。
四、產品交付甲方產品交付方式為：甲方送貨產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后7天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后7天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結算乙方應在本合同書簽訂____日內向甲方支付貨款24000元，甲方在收到貨款當日或次日須將集裝箱安全及時送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產生不必要的損失，損失由甲方承擔。
六、合同的解除與終止雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。
七、商業秘密乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業秘密。無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的'商業秘密。
八、不可抗力因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后____日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
九、其他約定事項
1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件。
6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十、爭議解決本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十一、明示條款：甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十二、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十三、本合同書一式四份，雙方各執二份。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
公司買賣合同5
甲方：____________
地址：____________
其他聯系方式：____________
乙方：____________
地址：____________
其他聯系方式：____________
合同簽訂地：____________
經友好協商，甲方同意乙方作為其網絡項目的集成商。甲、乙雙方就有關內容協商一致，達成如下協議，以茲遵守。
第一條合同標的
第二條設備交付
1、設備交貨
交貨日期：乙方于合同生效之日起個工作日內向甲方交付全部貨物。
交貨方式：乙方將設備運至甲方指定地點,運費及保險由乙方承擔。貨物交付甲方之前發生滅失、毀損等的風險由乙方承擔。
2、乙方交貨時必須同時提交設備及配件使用說明書、質量證書、產品保修書。
第三條驗收及方式
1、乙方提供的設備必須符合上述第一條約定的標準。
2、甲方如發現乙方所交付的貨物廠家原包裝受損或貨物件數不符，甲方有權拒絕在交貨回執上簽字或蓋章，并拒絕付款。
3、甲方確認所收設備表面符合合同標的所規定的內容后，簽署《供貨簽收單》,該《供貨簽收單》僅表示甲方收到《供貨簽收單》項下的貨物，并不表示甲方認可了《供貨簽收單》項下的貨物。
4、甲方應在收到合同標的所列全部設備后個工作日內組織雙方驗收。乙方所提供的貨物品名及數量符合本合同標的，雙方授權代表簽署《設備點收合格報告》，本合同設備點收合格。若甲方在收到全部合同設備之日起個工作日內無法組織點收，則視同本合同設備點收合格。
第四條支付方式
1、本合同雙方之間所發生的一切費用均以人民幣結算及支付。
2、全部設備點收合格后，由乙方負責安裝調試，網絡投入正常運行一個月后，由乙方出具合法有效的發票，甲方在收到發票后，在扣減________元維護保證金后，支付合同價款________元。網絡投入正常運行滿一年，如乙方切實履行維護條款，甲方將于質量保修期限屆滿后一周內支付乙方維護保證金，否則甲方將視乙方履行情況保留扣減保證金的權利。
第五條甲、乙雙方的權利及義務
甲方的權利及義務：
1、甲方負責向乙方提供設備放置場地及所需電力。
2、在進行設備安裝和調試時，甲方有義務配合乙方，提供包括線路、原有系統的配置資料等。
3、合同生效后，入場前乙方的施工方案必須征得甲方同意，甲方為乙方提供如下協助：
甲方應積極配合乙方做好設備的安裝和調試工作。
提供工程用電、場地、協助人員。
甲方在施工條件具備后通知乙方進入現場。
4、甲方負責提供給乙方網絡設備進入甲方機房施工所需的配合與支持，及時提供其線路參數等詳細情況，并協調解決非乙方原因引起的問題。
乙方的權利及義務：
1、乙方保證提供的設備，其品牌、型號、質量、數量及價格必須符合本合同標的的規定。
2、乙方的質量保修期為本項目經最終驗收合格后的年。質量保修期內乙方向甲方提供的維護、保修和技術支持，并且乙方保證本合同采購的所有設備及配件一年包換，乙方對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責正確更改、更換，對造成甲方損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
3、乙方須在本合同設備點收合格后個工作日內完成網絡集成系統安裝并調測成功，如因甲方的原因無法完成，則合同中規定的工程實施進度順延。
4、乙方負責派設備生產商認證的專業工程師對所提供產品的進行安裝、調試。在安裝和質量保修期期間，乙方人員的一切費用均由乙方自行負責。
5、乙方提供年的售后技術服務。技術服務的內容如下：
在保修期內，提供每日小時的電話支持，提供包括設備和維護管理的全部技術支持
在保修期內，設備發生故障而影響業務時，當遠程技術支持不能解決問題時，乙方技術人員應以最快速度到達現場服務
技術服務支持電話：
在保修期內，若設備出現故障或缺陷，乙方應及時將出現的故障和缺陷通知甲方，并將與故障或缺陷有關的工作日志和記錄交給甲方。乙方提供快速備件服務，完好備件在天內運抵故障現場，所需一切費用由乙方承擔
6、如因乙方所提供的技術資料有誤，或因乙方在現場的技術人員操作有誤，致使合同設備無法達到甲方網絡系統規定的功能和需求，乙方應及時負責改進和調試，由此引起的相應責任由乙方承擔。
7、在保修期內，乙方每年為甲方提供兩次網絡系統巡檢，每半年一次。
8、在保修期內，乙方及時為甲方的設備提供的軟件升級。
第六條違約責任
1、乙方逾期交貨的，每逾期一日，按逾期交貨部分總值的%向甲方支付違約金若乙方逾期交貨超過日的，甲方有權單方解除合同，乙方除支付違約金外，還應承擔由此產生的直接經濟損失。
2、甲方逾期付款，則每逾期一日，按逾期付款金額的.%向乙方支付違約金，但違約金總額不超過合同總金額的%。
3、在質量保證期內，因乙方的硬件或者網絡集成技術方案原因，造成網絡無法正常運行超過3次，乙方按合同總金額的%向甲方支付違約金。
4、在質量保證期內，因乙方無法履行義務超過2次，乙方按合同總金額的%向甲方支付違約金。
5、因乙方原因，造成網絡安裝工期延誤，乙方應向甲方支付違約金________元/日，超過30日，甲方有權單方面解除合同，并由乙方賠償甲方因此所受的損失。
6、除上述事項外，任何一方違反本合同的約定，違約方應向守約方支付合同總金額的
%違約金，如給守約方造成損失的，違約方還應賠償守約方所受的損失。
第七條免責
因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或不能完全履行本合同項下有關義務時，甲乙雙方相互不承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應于不可抗力發生后十五日內將情況告之對方，并提供有關部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內，一方或雙方應當繼續履行合同。
第八條保密
1、本合同項下用戶的信息、知識、數據、圖紙、分析、計算等文件、資料或其他任何智力成果以及任何包括或根據全部或部分該等信息而形成的材料為保密信息。但上述保密信息不應包括以下信息：____________
任何甲方在受讓前已經獲知的信息
任何眾所周知或由于非甲方原因而變為眾所周知的信息
任何甲方從無須承擔保密義務且有權轉讓的第三方處獲得的信息
由甲方獨立發展的信息
由乙方在本合同簽訂前授權甲方發布的信息
任何法律規定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注冊的證券交易所要求披露的信息。
2、乙方同意在本協議期間及之后的年內，在未獲得甲方任何事先書面同意前，不因任何理由或目的將保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因泄密，乙方承擔合同金額%的違約金，不足以補償因泄密給甲方造成的全部直接損失的，繼續賠償損失。
第九條解決爭議方式
凡是因執行合同或與合同有關事項所發生的爭執，雙方以友好協商的原則妥善解決如協商不能解決時，按下列第種方式解決。
1、提交仲裁委員會按照該會現行仲裁規則和程序進行仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第十條協議生效
1、本合同自起生效。
2、本合同一式份。甲方持份，乙方持份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
3、乙方提供的項目服務承諾書做為合同附件，是合同不可分割的組成部分。附件內容若與合同正文不符，合同正文效力優先。
4、本合同執行過程中，所有補充協議以及有關文件經甲乙雙方簽字蓋章后即成為本合同附件不可分割的有效組成部分，其生效日期為甲乙雙方簽字蓋章之日起。
第十一條其他
未盡事宜雙方另行協商解決，商定的內容以協議、紀要、附件、洽商等形式，經簽章后與本協議具有同等效力。
附件：____________項目服務承諾書
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
時間：____________時間：____________
公司買賣合同6
甲方：____________
乙方：____________
雙方經友好協商，本著平等互利的原則，對煤炭買賣事宜達成協議如下：
第一條煤炭品名和數量
1.1煤炭品名：____________煤。
1.2數量：____________萬噸
第二條交貨方式
2.1到站交貨
2.2發站：____________
2.3到站：____________
2.4收貨人：____________
第三條質量要求
3.1煤炭的質量要求：乙方所提供的煤炭應當符合甲方提出的如下要求：
收到基全水分≤___%
收到基代位發熱量,≥3___%
收到基揮發份≥___%
收到基全硫,≤___%
3.2所供應煤炭中不得含有任何可能會對卸輸煤設施和、煤炭制粉系統及燃煤設備造成意外損壞的物質。
第四條數量確定和質量檢驗
4.1數量確定
以軌道衡檢斤數量為準。
4.2質量檢驗
以煤炭到站時烏海煤炭產品質量監督檢驗化驗結果為結算依據。如乙方對化驗結果有異議時，雙方可以協商解決。
第五條煤炭價格
5.1標準價格：指煤炭質量標準完全符合要求的全額含增值稅一票價格。乙方向甲方銷售煤炭的標準價格為元/噸。價格隨行就市，具體價格由雙方協商后雙方簽定的'合同補充協議為準。
5.2結算價格：指煤炭到港全額含增值稅一票價格。
5.3基本價格
5.3.1當低位發熱量,≥___,按照下式計算：
基本價格=元/噸。
5.3.2.當低位發熱量,≤___,按照下式計算：基本價格=元/噸。
5.4質量調整價
5.4.1當收到基揮發份___%時，第降低1%減價錢元/噸。不足___%按比例計算。
第六條煤款結算方式和結算期限：
以銀行匯票、本票、支票、銀行承兌匯票進行結算。
第七條違約責任
7.1如甲乙雙方在采、制樣過程中弄虛作假，另一方有權對責任方做出任何制裁。
第八條不可抗力
因地震、雷電、火災、水災、臺風等人力不可抗拒因素導致一方不能履行合同，受影響一方應立即通知對方當事人，并積極采取補救措施，在受不可抗力影響的范圍內，有關當事人可免除其責任。
第九條爭議的解決
9.1因對本合同條款解釋不一致、違約、終止而引起的爭議、糾份或索賠應能過雙方友好協商解決。協商不成，依法向人民法院起訴。
9.2爭議解決期間除涉及爭議的條款外，雙方應繼續履行本合同的其它條款。
第十條生效與期限
10.1本合同自甲乙雙方簽字后生效，本合同有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
10.2本合同履行地為___。
10.3本合同一式兩份，男乙雙方各執一份。
10.4本合同未盡事項，雙方可以簽訂補充協議。
甲方：____________乙方：____________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
公司買賣合同7
甲方(車庫出賣人)：____________
電話：____________
乙方(車庫買受人)：____________
電話：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就買賣車庫達成如下協議：
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區幢號車庫，屬結構。
二、乙方按規定付清成交款(大寫：)，拍賣傭金(大寫：)。
三、甲方統一辦理《產權證》，車庫面積以產權部門登記為準，辦理費用由乙方支付。
四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費，即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。
五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。
六、乙方在使用車庫時，須遵守以下規定：
1、不準將車庫以經營用途使用;
2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的'住戶或單位使用;
3、乙方在購得車庫后，應將停放的車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記;
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地;
5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不對小區住戶產生不良影響;
6、文明駕駛，安全行車。在小區內應緩行，并注意行人車輛，如發生交通意外自行負責;小區內禁止鳴號，以免影響小區住戶;
7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定，自覺服從管理人
員的管理。
乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委托合同》。對違反以上規定行為，甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。
七、本合同一式貳份，雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。
甲方：____________
乙方：____________
代表：____________
日期：_____年_____月_____日
日期：_____年_____月_____日
公司買賣合同8
賣方：簽訂地點：
買方：簽訂時間：_____年_____月_____日
第一條標的、數量、價款
標的名稱
牌號商標
規格、型號
機號
生產廠家
計量單位
數量
合同金額
金額大寫
第二條付款方式、時間
買方選擇以下第2種方式付款：
（一）、一次性全額付款：買方應在合同生效后90日內按照合同價格一次性履行支付義務。
逾期部分按照銀行1年期基準利率上浮20%收取滯納金。
(二)、其他付款方式，具體為：_____。
第三條質量標準：執行廈門廈工工程機械股份有限公司標準。
第四條賣方對質量負責的條件及期限
（一）三包期限：買方接車后12個月或20xx工作小時，先到為準。
（二）賣方對保修期內，因三包范圍內的質量問題引起的故障負責。三包范圍執行《質量保證書》及附件。
（三）對買方轉賣或轉租的第三方，可享有與買方同等的三包服務。
第五條檢驗標準、方法及期限
自買方收到貨物之日起當日內，由雙方共同試車，按照國家標準進行驗收。買方應當在收到貨物當日內將標的'物的數量或者質量不符合約定的情形通知賣方，買方怠于通知的，視為標的物的數量或者質量符合約定。
第六條包裝標準：裸裝。
第七條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：按賣方裝箱單驗收。
第八條標的物所有權
標的物所有權自買方完全履行支付貨款義務時轉移，買方未完全履行支付貨款義務的，標的物所有權屬于賣方所有。
第九條交貨方式、地點
標的物不需要運輸，在_____將貨物交付買方,驗收標的物。
第十一條本合同解除條件
雙方當事人協商一致，以書面形式解除。
第十二條違約責任
一方當事人違反本協議的約定，給對方當事人造成經濟損失的，由違約方進行賠償。
第十三條爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成，按下列第2方式解決。
（一）提交仲裁委員會仲裁。
（二）依法向合同簽訂地的人民法院起訴。
第十四條合同生效時間
本合同自雙方當事人簽章時生效。
第十五條合同份數
本合同一式二份，雙方各執一份。
第十五條其他約定事項
賣方：買方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
時間：_____年_____月_____日時間：_____年_____月_____日
公司買賣合同9
賣方：(以下簡稱甲方) 身份證號： 聯系電話： 通訊地址：
買方： (以下簡稱乙方)身份證號： 聯系電話： 通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜，達成如下協議：
第一條 【轉讓標的】
賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落于： 。 土地使用權證號： ，房產權證號： ，登記建筑面積為：平方米。套內建筑面積為：平方米。 該房地產土地使用權年限自 年 月 日至 年 月 日止。 該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前，已經雙方現場確認，均無異議。
第二條 【房地產產權現狀】
該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條 【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀為第 項：
1、該房地產沒有租約;
2、該房地產之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條 【附著于該房地產之上的戶口】
如該房地產所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產過戶登記后，應享有完全的處分權，賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起 日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 向買方支付違約金。
第五條 【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款為人民幣： (小寫： 元)。
第七條 【稅費承擔】
雙方約定，由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。 買方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，買方不得因此解除合同，本合同應繼續履行，但違約方應承擔違約責任，賠償給守約方造成的損失。
第八條 【付款方式】
買方于月日前一次性付清全部房款
第九條 【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的，賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數，按日萬分之 支付違約金，合同繼續履行。
第十條 【房地產交付】
賣方應當于 年 月 日將該房地產交付買方，并履行下列手續：
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續;
2、交付該房地產鑰匙;
第十一條 【延遲交房的違約責任】
除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 向買方支付違約金，合同繼續履行。
第十二條 【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清，單據交買方確認，否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條 【產權轉移登記】
買賣雙方須在簽訂本合同 日內，共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續，賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。在收文回執載明的回復日期屆滿之日起 日內，買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十四條 【其他違約責任】
任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 的違約金。
第十五條 【不可抗力】
因不可抗力不能履行本合同的.，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力結束之日起 日內向另一方提供證明。
第十六條 【本合同與其他文件的沖突解決】
買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。
第十七條 【法律適用與糾紛解決】
因本合同發生糾紛，由買賣雙方協商解決。協商不成時，依據中華人民共和國法律，采取下列第 種方式解決：
1、向成都仲裁委員會申請仲裁;
2、向房產所在地人民法院起訴。
第十八條 【合同數量及持有】
本合同一式 份，賣方 份，買方 份，其他交有關部門，均具同等法律效力。
第十九條 【合同生效】
本合同自買賣雙方簽署后立即生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司買賣合同10
甲方：_______________(購方)
乙方：______________(供方)
為了調動果農積極性，促使紅棗生產優質、高產，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。
第一條合同期限為______年，即從__________年______月____日起至________年______月_____日止。第二條甲方的權利義務1.甲方對乙方交售的紅棗必須及時驗收，及時付款。2.甲方評定紅棗等級要按照無公害農產品規定的質量標準，不得任意壓級壓價。3.甲方應對乙方交售紅棗提供種植技術及進行有關的技術培訓工作。4.甲方有權不定期地對乙方進行抽樣檢測。5.甲方對乙方交售的不合規格的紅棗，有權拒收，但必須對乙方認真說明理由。
第三條乙方的權利義務1.乙方在完成交售任務前，不得私自出售紅棗。2.為確保人民身體健康，乙方必須按照甲方無公害農產品果蔬的用藥標準規定施用農藥，嚴禁使用違禁農藥，對藥性、肥氣未脫的紅棗嚴禁上市。3.乙方完成向甲方交售紅棗的任務后，有權自行銷售。
第四條紅棗質量、價格及辦法1.紅棗品種的等級價格，按覷定執行。乙方應分等級交售，甲方抽樣驗級。2.價格：日常收購按物價部門規定執行。3.紅棗交售時間由甲方聯絡員與乙方負責人協商，提前一天安排次日應交售的數量，開出紅棗預約通知單，乙方憑條辦理交售。其交售與預約量允許上下浮動_________%。因數量、質量或交貨期限不符合規定而被拒收的，由乙方自行運回;乙方拒絕運回的，因保管、保養不善所造成的損失由乙方承擔。
第五條本合同內的品種、數量要求在正常情況下，按所訂數量交售、收購，所訂品種完成90%以上者，均按執行了合同對待。
第六條甲方違約責任1.在正常或預約的.臨時收購時間內，甲方無故不收購，造成紅棗變質和運輸等損失，或故意壓級壓價，應賠償乙方的損失。2.甲方如拖延支付乙方紅棗款的時間，應按銀行關于拖延付款的罰款規定，向乙方償付違約金。3.甲方如沒有提供技術信息、病蟲害信息，而使訂單農戶造成損失，應向乙方償付乙方承包面積總投資_________%的違約金。
第七條乙方違約責任1.乙方非因自然災害，未完成當年合同總數量的_______%者，應根據所欠紅棗價款，比照銀行拖延付款的規定，向甲方償付違約金。2.乙方如在未完成交售任務前擅自出售紅棗，每出售_______斤，應向甲方償付違約金___________元。3.乙方如沒有按甲方指導技術規程操作進行種植，而造成紅棗損失，甲方一概不負責任。4.乙方如交售使用違禁農藥噴灑的紅棗，應按每百斤________元向甲方償付違約金。如果因此造成人身傷亡，乙方應承擔一切責任。第八條不可抗力如因不可抗力的自然災害造成紅棗生產的損失，不以乙方違約論，甲方應據實減少乙方所承擔的交售任務。
第九條本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，甲乙雙方任何一方不得擅自修改或解除合同，如雙方代表人發生變更，不得變更合同。本合同內如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十一條本合同有效期自__________年______月______日至__________年_____月______日止。
甲方(蓋章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________
身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
公司買賣合同11
合同編號：
出賣人：簽訂地點：
買受人：簽訂時間：
年月日
第一條棉花品名、數量、價款及交(提)貨時間品種產地等級計量單位數量單價金額交(提)貨時間及數量合計合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條棉花質量標準：
第三條包裝標準：
第四條合理損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：
第六條運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第七條檢驗標準、方法、時間、地點：
第八條結算方式及期限：
第九條擔保方式(也可另立擔保合同)：
第十條本合同解除的條件：
第十一條違約責任：
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的`，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條本合同自生效。
第十四條其他約定事項：
出賣人：鑒(公)證意見：出賣人(章)：住所：
法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：
電話：電報掛號：開戶銀行：賬號：郵政編碼：
買受人：買受人(章)：住所：
法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：
電話：電報掛號：開戶銀行：賬號：
郵政編碼：
公司買賣合同12
出賣人：__________________________
營業執照注冊號：__________________
買受人：__________________________
地址：____________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國農藥管理條例》及有關規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽定本合同。
一、標的、數量、價款等：
商品名稱：
農藥類別：
農藥類別農藥登記證號：
牌號、商標：
計量單位：
數量：
總金額：
二、質量標準：□國家標準□行業標準□企業標準
三、出賣人對質量負責的.條件：因農藥質量對買受人造成損失的，出賣人按照國家有關規定予以賠償。
四、買賣雙方現場對農藥交付、驗收。
五、買賣雙方對農藥抽樣封存的約定：_________。
六、結算方式：□貨款已付。貨款_________月_________日前支付。出賣人應向買受人開具銷售憑證。
七、農藥不符合質量標準或不符合包裝要求的，買受人有權要求換貨、退貨。
八、買受人應按所買農藥標簽注明的用途、使用技術和方法在有效期內使用農藥。
九、雙方在上述條款履行中，如有一方違約，違約方按本合同總價_________%向對方支付違約金。
十、本合同在履行過程中發生糾紛，由當事人協商解決，協商不成時，因農藥質量出現問題，由當地農業行政主管部門或工商行政管理機關處理;其他爭議可向當地工商行政管理機關合同調解組織申請調解;也可直接向當地人民法院起訴。
本合同一式二份，合同雙方各執一份，本合同經雙方簽字或蓋章后生效，有效期為一年之后。
出賣人：______
_________年________月_______日
買受人：______
_________年________月_______日
公司買賣合同13
合同雙方當事人：
出賣人：××××公司，法定代表人：××× 聯系電話：00000000
買受人：×××
根據買受人和賣受人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣達成如下協議：
第一條：具體項目出賣金額明細如下
出讓人×××以 出賣 方式給買受人×××，將屬于×××位于××××××公司，以現金交易形式出讓給買受人×××，其中所含買賣項目明細如下：
(一)公司土地
公司地塊土地面積為××畝(實際為××畝)，價格×××萬元/畝，合計：××畝×××萬元=×××萬元。
(二)交通用具
1、×××轎車×輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=×××萬元;
2、×××轎車×輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=××萬元;
3、××貨車兩輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=×××萬元;
(三)廠房、辦公室合計×××萬;
(四)燃料××萬元;
(五)機械××××萬元。
以上五項總合計×××××萬元。
第二條：付款方式及期限
買受人須按以下方式按期付款：
付款方式按總價50%付出，應本人周轉經濟不到位，現在×年×月×日已付人民幣×××萬元整給賣受人×××，在50%剩余款到×年×月×日包括車輛×××萬一次付清×××萬元，總價剩余款在×年×月×日付清×××萬元。
第三條：買受人逾期付款的.違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款給賣受人，買受人已付給賣受人所有的款，賣受人有權一律不予退款給買受人，并同時收回本公司的一切財產。
買受人符合本合同約定的付款日期，到時賣受人×××按賣公司手續辦理全交給買受人×××名下。
關于公司所有員工由買受人×××處理，包括過戶費用一切由買受人×××承擔。
賣受人：
買受人：
證明人：
年 月 日
公司買賣合同14
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》及有關法律、法規，經協商一致，簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買甲方商品：
第二條質量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按
第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的`_________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。
申請仲裁委員會仲裁
依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
經辦人：_________身份證：_________
聯系電話：_________聯系電話：_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點
公司買賣合同15
合同編號：
甲方：__________________有限公司
乙方：__________________有限公司
電話：_________
電話：_________
一、甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經雙方協商，就甲方向乙方購買產品，特簽訂本合同，以便共同遵守。產品具體參數如下：
序號名稱規格參數數量單價總金額（元）
合計金額（大寫）
（以上單價含運費、16%增值稅費等其他一切費用在內）
二、質保期限：年。（乙方保證所提供的產品質保期為自產品交貨驗收之日起年。質保期內出現質量問題的，由乙方負責免費維修或更換產品，所產生的.費用均由乙方承擔。）
三、交貨時間及方式：合同簽訂后三個工作日內，由乙方發貨到甲方指定地點。
四、本合同付款方式為：在甲方收貨后七個工作日內，甲方支付給乙方貨款的100%（甲方付款前須收到乙方開具的全額增值稅專用發票及雙方簽字蓋章的送貨單）。
五、乙方保證其產品的各項指標需滿足國家規定標準，及不侵犯任何第三方的合法權益，否則由此造成一切的后果及損失由乙方承擔。
六、本合同自雙方簽字、蓋章后成立生效，自雙方義務履行完畢后合同終止。此合同壹式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
七、其他未盡事宜按《合同法》有關規定及雙方交易習慣進行解釋、說明、履行。
八、雙方對于合同的履行、解釋等發生爭議的，應先友好協商解決；如協商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提出訴訟。
甲方（蓋章）_________
乙方（蓋章）__________________
簽署人：_________
簽署人：__________________
日期：_________
日期：__________________
【公司買賣合同】相關文章：
公司買賣合同05-20
公司買賣合同09-04
公司買賣合同09-20
公司買賣合同范本-買賣合同02-15
公司電腦買賣合同04-24
公司設備買賣合同05-25
公司車位買賣合同12-09
公司汽車買賣合同10-14
公司門面買賣合同04-22
公司2022買賣合同11-19