- 相關推薦
青島市家居裝飾裝修施工合同書
在人們愈發重視契約的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的青島市家居裝飾裝修施工合同書,僅供參考,大家一起來看看吧。
青島市家居裝飾裝修施工合同書1
甲方(委托方):_____________________簽約時間:_____________________
乙方(施工方):_____________________簽約地點:_____________________
根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,雙方協商一致達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:__________甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業或個體工商戶。
2.裝飾施工地點:_________________縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。
3.住房結構:_______________室______廳______結構,建筑面積______平方米。
4.裝飾施工內容:__________詳見《工程施工報價單》(附件一)和圖紙。
5.承包采用下列第______種方式:__________
乙方包工、包全部材料(見附件三);
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附件二、三);
乙方包清工。
6.本工程由__________設計。
7.工期:__________工程期限______天,從_____年_____月_____日開工,至_____年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:__________(大寫)_______元(其中:__________人工費_____元,材料費______元,設計費______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
2.付款方式
合同簽訂后_____天內,甲方支付總價款的____%計_____元;
木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計_____元;
油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計______元;
尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后_______日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1.甲方在開工前,應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取《住宅裝修許可單》。
2.甲方應在開工前,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4.指派_______為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二)乙方工作
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派______為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責任。
5.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1.甲方提供的材料:__________詳見《甲方提供的材料、設備表》(附件二)。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料:__________詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工現場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發生。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減的.,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應順延:__________
1.工程量變化或設計變更;
2.不可抗力;
3.甲方同意工期順延的其他情況。
七、工程質量及竣工驗收的辦法
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《家庭裝飾工程質量規范》為質量評定驗收標準。
2.由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。
5.工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知五日內進行驗收。
八、違約責任
1.本合同簽訂生效后,甲乙雙方履行合同規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。
2.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的______‰支付違約金。
3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元。
4.甲方未辦理任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
九、工程保修
工程保修期貳年,其中水、電工程保修期為伍年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。須工程款全部結清,甲乙雙方才能簽訂《工程保修單》(詳見附件六)。
十、糾紛處理
本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。若協商不成,可到所在地消費者協會或房產管理部門投訴。當事人也可以按下列第_____種方式處理:__________
提交_______仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
十一、其它約定事項
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件1、工程施工報價單
附件2、甲方提供的材料、設備明細表
附件3、乙方提供的材料、設備明細表
附件4、工程項目更單
附件5、工程質量驗收單
附件6、工程包修單
附件7、施工業務通知單
甲方:____________________________ 乙方:___________________________________
姓名(簽名):____________________ 單位名稱(蓋章):_______________________
身份證號:________________________ 法定代表人(或委托代理人):_____________
聯系電話:________________________ 營業執照號碼:___________________________
聯系電話:_______________________________
青島市家居裝飾裝修施工合同書2
發包人:_______________
承包人:_______________
按照《_____》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程地點:_________________
1.2工程內容:房屋間數_____室_____廳;總建筑面積_______平方米。
1.3承包范圍:___________________
1.4承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
承包人包工、發包人包料。
1.5開工日期:______年_____月_____日
竣工日期:______年_____月_____日
總日歷工期(包括法定節假日):_______日
第2條合同價款與支付
2.1合同價款
金額(人民幣大寫):_____________
¥:________________
2.2合同價款采用方式
雙方商定本合同價款采用第____種方式確定。
(1)采用固定價格。固定價格加_____%包干風險系數計算。包干風險包括____________________
(2)采用可調價格,按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
(3)成本加酬金
2.3工程預付款
合同生效后,發包人向承包人預付工程款____%即人民幣(大寫)_____________,預付款扣回的時間、比例:___________________
2.4工程款(進度款)支付
(1)工程款支付方式:__________________
(2)工程款支付金額和時間:____________
工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,應與工程款(進度款)同期調整支付。
發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任。
第3條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包人自行提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份。
(2)由承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內)。
第4條發包人工作
4.1指派________為發包人駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開工前,負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記,并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議,主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道),負責到有關部門辦理審批手續。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
4.6負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,如無能力處理也可委托承包人處理,承擔相應的費用。
第5條承包人工作
5.1指派_______為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工,做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收,編制工程結算。
5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
5.4未經發包人同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
5.5工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5.6保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第6條材料供應
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
6.2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
6.3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的`損失由承包人負責。
第7條安全生產和防火
7.1發包人提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
7.2發包人提供確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.3承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程,導致發生安全或火災事故,應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條工程質量及驗收
8.1雙方約定本工程質量應達到國家質量評定_______標準(可選擇優良或合格)。
8.2優良工程等級增加的經濟支出
8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
8.4發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
8.5工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
8.6裝飾裝修工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第9條工程變更
9.1發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時辦理變更洽商簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用,必須經發包人批準。
第10條竣工結算
10.1工程竣工合格后,承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告,辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議,即視為同意。
10.2工程結算報告經發包人批準后,雙方簽字,三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算,應承擔違約責任。
第11條工程保修
11.1驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。
第12條違約責任
12.1由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人_______元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_______________支付滯納金。
12.2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人______元違約金。
工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的______%。
12.3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
12.4未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
12.5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
12.6未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
12.7因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
12.8雙方約定其它違約責任:____________________
第13條爭議的解決方式
13.1本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交大連_____委員會_____;
(二)依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條不可抗力
14.1雙方關于不可抗力的約定:___________________
第15條合同生效
15.1合同生效日期:_____________________________
第16條合同份數
16.1本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
雙方約定合同副本份數:_________________________
第17條合同備案、鑒證
17.1合同備案、鑒證:(現場簽字)_______________
發包方:_____________身份證號:_____________
承包方:_____________身份證號:_____________
【青島市家居裝飾裝修施工合同書】相關文章:
青島市家居裝飾裝修合同范本07-27
裝修施工合同書02-24
裝修施工承攬合同書09-28
裝修店面施工合同書01-29
裝飾裝修施工合同書09-02
外墻裝修施工合同書06-12
室內裝修施工合同書01-02
別墅裝飾裝修施工合同書12-14
內裝修施工合同書范本02-15