【精】建筑工程施工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
甲方：_______
乙方：_______
根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞務合同期限
第一條、本合同勞務期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內容
第二條、甲方同意根據乙方工作需要，派遣人員_____名擔任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應遵守乙方依法制定的規章制度，服從乙方管理。
三、勞務保護和勞務條件
第四條、乙方負責對甲方進行職業道德、業務技術、勞務安全、勞務紀律和甲方規章制度的教育。
第五條、乙方承擔甲方派遣人員（本市外）入店車費，負責工作期間住宿。
四、勞務報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞務合同并及時辦變更合同手續：
1、甲乙雙方協商一致的；
2、立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的。
五、當事人約定的其他內容
第八條、乙方同意付甲方準備金（月總工資的20%）______元，準備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準備金計入首月工資內。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；
2、嚴重違反勞務紀律和規章制度的；
3、嚴重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的`；
4、被依法追究刑事責任的。
第十條、雙方解除合同應提前30天通知對方、雙方當事人在合同期滿30日內可向對方續訂合同。
六、違約責任
第十一條、甲乙雙方必須嚴格履行勞務合同，除遇有特殊情況，經雙方協商一致不能履行勞務合同的有關內容外，任何一方違反合同給對方造成經濟損失的，應根據其后果和責任大小，給對方賠償經濟損失。賠償金額按有關規定或實際情況確定。
七、勞務爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發生爭議，當事人應當自勞務爭議發生之日起，60日內向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關規定相悖的，按有關規定執行。
第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執____份。
甲方：_______
乙方：_______
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
身份證號碼：_______
身份證號碼：_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同2
發包人（全稱） （簡稱甲方）
承包人（全稱） （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額（大寫）：（人民幣）：萬元
六、組成合同的'文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
建筑工程施工合同3
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2。在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的'前提下，雙方應協商解決。
2。當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同4
發包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建筑幕墻及相關項目施工事項，經協商一致，訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 承包內容：
4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。
5、 工程主體結構標高米，承包工程最高標高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期：
2、 竣工日期：
3、 合同工總日歷天數天。
4、 總工期內容：包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤：如遇到以下情況，經甲方代表簽證總工期則相應順延。
①甲方未能按約定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。
②因設計變更和工程量增加。
③一周內非乙方原因造成停電累計超過8小時
④因臺風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進 行。
⑥乙方在施工中因甲方原因需變更設計及乙方認為需甲方確認的工程聯系單、備忘錄，甲方在七天未答復時。
6、 暫停施工：甲方和監理派出的甲方或監理代表認為：
①甲方或監理代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。
②乙方應當按甲方或監理代表要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方
實施甲方或監理代表做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，甲方或監理代表應當在48小時內給予答復。
③甲方或監理代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。
④因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期，因乙方原因造成停工的'，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
四、 質量標準
1、 施工圖設計：應符合國家標準和行業規范
①玻璃幕墻工程技術規范JGJ102-96。
②建筑幕墻JG3035-1996。
③金屬與石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
④建筑結構荷載規范GB50009-2001。
⑤建筑抗震設計規范GB50011-2001。
⑥其它：建筑設計防火、防雷規范、鋁門窗標準、主要材料標準等。
2、 工程質量驗收：應符合國家標準和行業規范。
①質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準，乙方承擔返工損失和違約責任。
②雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
3、 檢查和返工：
①乙方應認真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工，隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
②工程質量達不到標準規范部分，甲方或監理代表一經發現，應要求乙方拆除或重新施工，乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款，由甲方承擔。
4、 隱蔽工程的中間驗收：
①工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改后重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，甲方或監理代表應承認驗收記錄。
③經甲方或監理代表驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字，視為甲方或監理
代表已經認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
④重新檢驗，無論甲方或監理代表是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔，并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的全部費用，工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額：（人民幣）2、工程付款方式：
（一）預付款：合同簽訂后一周內，向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款，以支票形式匯入乙方賬戶。
（二）進度款：
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結算完成支付至結算總價的95%
3、工程量確認和結算規則：
①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。
②甲方提供的設計發生變更，經甲方以簽證作結算根據，調整合同價款。 ③建筑結構有較大變化影響工程安裝，經甲方簽證作結算依據，調整合同價款。
④報價確認的材料，施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。
⑤門窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同5
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
一、工程名稱：
二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：
（1）負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題。
（2）協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系。
（3）解決好工程所需的水電問題（水電費由乙方承擔）。
六、乙方職責：
（1）聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的`現場監督檢查。
（2）嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工。
（3）嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務。
（4）確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失。
（5）在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》20xx定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42、5%。20xx年12月30日前撥付28.5%。20xx年12月30日前撥付21.5%。剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
或其授權代理人：
或其授權代理人：
地址：地址：
電話：電話：
訂立日期：
建筑工程施工合同6
發包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：__________________________________________________________________
五、合同價款
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
１、本合同協議書
２、中標通知書
３、投標書及其附件
４、本合同專用條款
５、本合同通用條款
６、標準、規范及有關技術文件
７、圖紙
８、工程量清單
９、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的.組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：_____________
建筑工程施工合同7
發包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________
2、工程地點：_____________
3、承包范圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質量：_________________按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級，。
7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________
二、甲方工作
1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
四、關于工期的約定
1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
六、關于工程價款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
2、在預算項目內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式：_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內，甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發生的`在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
八、有關安全生產和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字)：_________________
乙方(簽字)：_________________
__________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經雙方友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況。
1、工程名稱：哈XX第18合同段。
2、建設單位：哈XX建設管理辦公室
3、工程地點：烏拉特前旗西XX
4、工程內容：橋梁（下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目，以及施工過程中變更增加的項目）
5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284
6、開、竣工日期及要求：
開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日。具體為：________年度完成樁基礎，預應力空心板形成生產能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害（含地質變化），工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機，其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求，甲方有權清退出場。
8、工程質量等級：優良。
9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款
第二條：工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場，工棚等的臨時征地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險，個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險，由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程，在未得到監理單位及建設單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分，清單數量為暫定工程數量，業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務，即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據，也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條：工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款，甲方作相應延期。
2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上，乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號，支付時采用轉帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續，并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則，甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量，必須符合業主要求的手續，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后，按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。
5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進行支付，并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則，因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權拒絕支付乙方該月的.計量款。
6、甲方撥付進度款時，予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，余下5%作為工程質量保留金，保留金的期限以業主規定為準。
7、保修期間發生的缺陷修復及費用，由乙方承擔，如委托甲方修復，修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后，將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責甲方職責：
1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作，并協助乙方解決工程施工中的技術問題。
2、乙方施工的工程質量，安全工作按照國家施工驗收規范，質量驗評標準，安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查，協助乙方處理好質量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍無改進者，甲方有權自行安排人員整改，其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查，制止不合理的財務開支，以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質量，進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權對乙方承包的工程量進行調整，并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改，費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質量達不到甲方要求，質量低劣且在整改期限內無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。
乙方職責：
1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。
2、乙方進場7天內，應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
建設單位（以下簡稱甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）
第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設（甲方）____________（公章）
拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同9
發包方：________(以下簡稱甲方)
承包方：________(以下簡稱乙方)
甲方在____區____社區____地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____市____區____社區____地
2、工程地址：____市____區____社區____地
3、建筑面積：全框架結構共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算)。注：括號內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。
4、承包范圍及內容
（1）主要內容：按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，第一層為3.8米，±0.00以下按實結算，并計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。
（2）配套附屬工程，另行按實計算。
（3）水、電由甲方負責。
（4）室內留門洞，粉好門套，預制構件由甲方購買。
5、材料材料及工程質量要求
（1）主體工程質量必須達到一次性驗收合格。
（2）乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。
（3）因乙方原因工程質量達不到規范質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規范標準的部分，乙方按照甲方的'要求標準和重新施工，直至符合規范標準合格為止，所有費用由乙方負責。
（4）若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
（5）外墻為100×100或(100×200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
6、承包方式及合同價款
（1）工程采用包工不包料大包干形式，承包價格為220元/平方米，安全保險由乙方負責。
（2）澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁扎，外架由乙方負責。
7、工期要求
工期總共為180天，自____年____月____日開工到____年____月____日竣工。
8、付款方式
工程總價約為____萬元，簽訂合同預付乙方的進場費及備料款____萬元，以后每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
9、雙方責任
（1）甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。
（2）甲方未按合同規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。
（3）承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人，否則，合同自行終止。
（4）甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。
（5）本合同一式四份，雙方各執二份，合同自簽字生效，發包人、承包人履行合同的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本合同自行終止。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_____________年____月____日____________年____月____日
建筑工程施工合同10
發包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的.核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同11
發包方（以下簡稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡稱乙方）：_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
（一）工程名稱：_____________________
（二）工程地點：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的'工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
建筑工程施工合同12
發包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：
1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。
2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
5、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：
（1）該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
（2）該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。
11、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
13、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
14、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的`中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。
16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同13
發包方：______有限公司（以下簡稱甲方）
施工方：______有限公司（以下簡稱乙方）
為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱：_____項目二期14、15樓樁基工程
工程地點：______________________________
承包方式：包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。
工程承包范圍：14、15樓樁基圖紙范圍內的樁基工程施工的全部工序。
第二條工程工期
開工日期以甲方工程部所發開工通知為準。工程工期為45天日歷天數。
第三條工程質量標準
乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業質量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質量達不到合格，由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。
第四條材料供應
乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。
第五條合同價款及付款方式
1、工程量及單價
1）本項目工程量約：8310米（本工程總根數為277跟，樁長暫按30米）。
2）預應力高強混凝土管樁（PHC），采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，PHC—500（125）AB—C80：綜合單價按194元/米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。
3）本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為_____萬元（小寫：_____元），計入竣工結算。
2、付款方式
1）本工程無預付款
2）工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成后甲方付至結算價的95%，余5%作為質保金，待工程竣工驗收交付使用后15日內付余下工程款（不計利息）。
3）工程款支付時，優先用_____一套商品房作為工程款抵扣給乙方。
第六條竣工驗收及工程資料
1）打樁完畢后，乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監理單位及建設主管部門的竣工驗收。基坑開挖后3個日歷天內，乙方提供全部工程資料給甲方。
2）竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質監站有關規定進行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求（不得少于三份，其中原件一份，復印件二份）。
第七條雙方責任
1、甲方責任
1）應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續，并向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。
2）應在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設計單位、監理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。
3）將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
4）協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協調處理好施工現場周邊的群眾關系，解決施工現場周圍群眾阻撓施工問題。
5）甲方提前7日通知乙方進場
2、乙方責任
1）按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。
2、服從甲方、監理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在PHC管樁運輸過程中及到施工現場后的.卸樁期間和施工期間發生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。
3）乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款20__元，并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。
4）乙方應嚴格按照標準、規定組織施工，隨時接受甲方、監理人員及委派人員的檢查，把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。
5）工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，并由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。
6）乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。
7）乙方應遵守國家、行業的法律、法規和相關要求，接受各方監督，預防環境破壞，不斷改善施工環境。
8）樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監理單位、建設單位經濟簽證處理。
9）乙方在完成合同約定的全部工程后，應當無條件3天內退場并及時清理場地內的垃圾及臨設施，保持工程現場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。
第八條樁基中間驗收
1）工程覆蓋前，如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監理單位參加驗收，經甲方代表和監理在驗收記錄上簽字后方可繼續施工，甲方代表和監理實行旁站跟蹤施工監督管理。
2）乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監理單位，并保持現場狀態，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規范范圍需變更的一切費用由乙方承擔）。
第九條違約責任
1）乙方未經甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件七日內退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。
2）工期延誤或出現大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。
3）乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達十日，甲方有權解除合同。
4）對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
第十條其他條款
1）本工程發生的所有經濟簽證須在發生之日起3天內報送完畢，逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。
2）本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3）本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。
4）本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
委托代表：
開戶銀行：
賬號：
____年____月____日
建筑工程施工合同14
甲方：_________________
乙方：_________________
現甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓，由乙方負責承包室內外裝飾工程施工。經雙方協商，本著平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內墻裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衛生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內外裝飾工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負責安裝、拆除和拖運。
3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價格
1.按實際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預付壹萬元，余款在工程完工驗收后一次結算付清。
五、質量要求
乙方必須嚴格按甲方認可的.施程序施工，按國家現行的施工規范操作，每道工序必須經甲方同意后，才能進行下一道工序施工。裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。經雙方認可，竣工驗收后半年內出現施工質量問題，乙方負責無償為甲方返工維修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同15
發包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點：xxx。
三、工程施工范圍及技術要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結算方式：
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期：
工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的'工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-13
【熱門】建筑工程施工合同06-08
建筑工程施工合同【熱門】06-24
【精】建筑工程施工合同06-25
【推薦】建筑工程施工合同06-14