水電工施工合同錦集5篇
隨著人們法律意識的建立，人們運用到合同的場合不斷增多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的水電工施工合同，希望對大家有所幫助。
水電工施工合同1
發包方：法定代表人：
承包方：法定代表人：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《這人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同如下：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：工程承包范圍：根據施工圖紙要求。
二、合同工期
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 自本項目監理單位發出的開工令起____日歷天。
三、質量標準合格
（按設計施工合同質量要求）。
四、合同價款
金額：_______元。
五、雙方主要義務和責任
1、甲方主要義務和責任
（1）負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場，由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。
（2）與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。
（3）甲方根據實際情況需對施工進行更改的，應送設計單位進行設計變更，并經有關部門審批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證。
2、乙方主要義務和責任
（1）在本合同簽字生效后，7天內進場開工。
（2）負責施工生活用電、用水費用，負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。
（3）認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示，切實履行職責，采取必要措施，確保施工安全及工程質量并按期完工。
（4）在施工過程中，未經甲方及監理人許可，乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求，若擅自變更，甲方不予承認簽證。
（5）工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。
（6）乙方應編制施工組織設計，施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批，并對現場施工負全部責任。
六、工程進度
1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計____日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方和監理人現場代表確認后，工期應順延：即由于工程量變化，設計變更，一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的。
2、在本項目建設施工過程中，若乙方嚴重違反合同規定，以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時，甲方或監理人有權下達書面停工指令直至解除合同，乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改，經甲方或監理人發布同意復工的指令后，方可復工。
七、工程質量和驗收
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程質量要求達到合格。
2、乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖（包括設計變更圖紙）等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收，并保證工程量達到合格。
3、若乙方的責任造成工程質量不合格，乙方應負責修到合格，經再次驗收通過后，方可交付使用，由此造成的損失由乙方負責。
4、乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準，提供各類檢測試驗報告，鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后，方可使用：必須按規定制作砼砂漿試塊送檢，若試驗組數不足及質量不合格，乙方應承擔責任。
5、驗收前7天，乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核，驗收后7天內，乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。
6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前，乙方均需向甲方和監理人報告復核，經復核檢查符合要求后方可隱蔽，否則，甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程，因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。
八、材料、設備采購供應方式
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
1、本工程由乙方采購供應的材料，設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。
2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求，進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。
3、材料在用于工程前，必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書，并經監理單位核查后投入使用，沒有質保書的材料不得使用，所有材料和構件檢驗合格后方可使用。
4、對材料質量懷疑的，應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗，合格的可用于工程，不合格的中標人應將其清除出施工現場，檢驗費用由責任方負責。
九、付款方式
1、本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款，預付款的比例應控制在當年（指合同簽訂后的________年，以此類推）工作量的15%之內（當年工作量在1000萬元以上的，比例應適當調低）。當工程款支付到合同款的50%（含工程預付款）時，剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。
2、按工程量結算，按月核定完成工程量的85%，暫停付款。預留15%作為工程尾款，待工程竣工驗收合格并結算后，再支付至工程結算總價的95%，余下的5%作為保修金，保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的，招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后，應將保修金支付給中標人。風險提示：保修責任的.起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
3、保修期為半年，保修期內發生質量問題，乙方需及時修復，若乙方不修復，由甲方指定施工單位修復，費用在保修費用中扣除。
4、乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告，監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認，甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。
十、工程合同價目竣工結算
1、工程驗收合格后7天內，乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后，由建設單位送有造價審核單位審核。
2、本工程價格采用固定單位包干，工程結算時，工程量根據圖紙要求施工，按時決算：單位按乙方的投標報價書上的單價計算。
3、合同價款于合同成立后不得調整，但本次招標的范圍外發生的項目，設計變更或其他原因引起的工程量變化，合同價款可按下列方法調整：
（1）在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位，其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。
（2）在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價，仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。
（3）市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。
十一、其他
1、違約風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為，乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知，要求甲方在10天內履行合同，否則有權暫停施工，直到解除合同，甲方應承擔違約責任，支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。
（1）由于承包人的原因未能按合同規定日期完工，承包人除自行承擔趕工所增加的費用外，每延誤一天，承包人應向發包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發包人同意后，在保證工程質量的前提下，若比合同規定的完工日期提前完工時，則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。
（2）乙方應承擔本工程安全責任，用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故，責任由乙方承擔。
（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用，甲方應給予補償。
2、糾紛處理承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份，雙方各執___份，副本___份，雙方各執____份。
甲方：（公章）法定代表人：（簽字）________年____月____日
乙方：（公章）法定代表人：（簽字）________年____月____日
水電工施工合同2
發包方：（以下簡稱甲方）
法定代表人：
承包方：（以下簡稱乙方）
法定代表人：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標文件）以及其他相關法律行政法規，結合實際情況，經雙方協商，達成以下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，預定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包價及其它
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
四、合同雙方責任
（一）甲方責任
1、提供乙方規劃、設計、施工所需的相關要求及數據；
2、監督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協調工作。
（二）乙方責任
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現場。
五、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監理方共同認可，方可進場施工。
六、付款方式
工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。
七、工期延誤
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期為工程驗收后一年。
九、安全施工要求
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規，遵守甲方及監理方的相關規章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
十、不可抗拒的'自然災害認定標準
不可抗拒的自然災害發生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協商解決。
十一、違約責任
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按合同法規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛，通過協商未達成協議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
十二、爭議
承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
十三、合同份數
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
十四、若有未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日
水電工施工合同3
合同編號：_________________
發包人：_________________（發包人名稱）
承包人：_________________（以下稱發包人）
擬修建_____________工程，接受了_____________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協議，并于_____________年_____________月_____________日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣（大寫）_____________，水利水電工程施工協議書。
1、本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。
2、本合同包括下列文件：_________________（示例）
（1）協議書（包括補充協議）；
（2）中標通知書；
（3）投標報價書；
（4）專用合同條款；
（5）通用合同條款；
（6）技術條款；
（7）圖紙；
（8）已標價的`工程量清單；
（9）經雙方確認進入合同的其他文件。
上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。
3、承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任。
4、發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。
5、本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦—理公證或鑒證手續后生效），協議書《水利水電工程施工協議書》。
6、本合同一式_____________份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_____________份，發包人執_____________份，承包人執_____________份，其余副本由發包人分送有關單位。
發包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網址：_________________電話：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開戶銀行：_________________賬號：_________________
承包人（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________地址：_________________ 網址：_________________電話：_________________電傳：_________________傳真：_________________電報掛號：_______________郵政編碼：_________________開戶銀行：_________________賬號：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
簽訂地點：_________________簽訂地點：_________________
水電工施工合同4
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規的規定，結合本工程實際情況，經甲、乙雙方協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，甲方將水、電、消防安裝工程以包工包材料的形式發包給乙方施工。為了維護雙方利益，明確雙方責任，提高工程質量，合理使用材料，保證本工程按期、創優完成，特簽訂本合同，雙方嚴格遵守執行。
一、工程名稱：
二、承包范圍：
1、按既定圖紙承建消防栓給水系統、地下室消防噴淋給水系統、消防自動報警系統、消防排煙系統安裝、驗收，并出具消防驗收合格證書。
2、電氣安裝由供電部門給電表后，至每層每戶分配電箱。
3、吸水安裝，供水部門表后，二次吸水泵房至每層每戶出水點。
4、排水安裝：投影面積外圍排水管材料及安裝。
5、提供水電驗收、送檢之材料及證明。
三、工程造價及付款方式：
本工程以大包干方式承包，不含稅造價按建筑面積每平方米70元計算，總面積2萬平方米，合計工程總造價人民幣壹佰肆拾萬元(￥1400000.00元整)。乙方進場開工一個月內甲方支付總工程量的10%工程進度款，以后按工程進度支付進度款70%，工程完工付款至97%，其余3%作為質保金，壹年內無質量問題，付清給乙方。材料檢測及工程驗收費用由甲方負責。工程如果變更或增加，按增加工程另行結算。
四、施工質量要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方有關安裝工程專項施工方案和技術交底要求及圖紙設計要求進行施工，每分項工程完工之后必須嚴格按照工程質量進行自檢，自檢合格后會同甲方、監理有關人員進行復檢，并辦理相關工序驗收手續，確保工程的質量達到標準。
2、因乙方施工不符合質量要求而返工造成的材料損失由乙方自行負責，并按甲方的《施工管理處罰條例》進行處罰。
3、因甲方原因不符合質量要求而返工造成乙方人工材料損失的，甲方賠償給乙方。
五、違約責任：
(一)甲方責任：
1、負責現場施工協調、監督，提供電源、水源，并盡力為乙方提供施工便利。
2、安排好乙方的辦公和施工以及材料堆放臨時占用的場地。
3、提供設計和施工中必須的相關技術資料。
4、協助組織對該工程的竣工驗收，并按合同規定的期限付工程進度款辦理竣工結算。
5、負責支付消防工程的一切驗收費用及消防公司的掛靠費。
(二)乙方責任：
1、按國家相關的規范和消防管理部門的規定以及甲方的要求設計和施工。管道的'鋪設必須按甲方要求及規范施工。
2、設計的圖紙必須經甲方同意并由消防管理部門，如需交動應立即通知甲方。
3、做好設計、施工的自檢工作;確保工程質量;確保合同工期;做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄，匯集施工技術資料、維修資料等交工文件和附件一并移交甲方。
4、按施工安全規范的規定采取預防事故的措施，確保施工安全和第三安全，由乙方造成的安全事故，乙方負責處理并承擔一切責任。
5、做好施工組織、管理、保持現場清潔、道路暢通、器材堆放整齊，并及時清除垃圾和不用的臨時設施。
6、工程竣工后清理現場，做到工完場清。
7、負責對使用單位的工作人員進行系統操作培訓。
六、其它：
1、本合同未盡事宜，雙方協商另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字即生效，同具法律效力。
甲方：代表：
乙方：代表：身份證號碼：電話號碼：
簽訂日期：簽訂日期：
水電工施工合同5
甲方：（發包人）
乙方：（承包人）
因工程建設需要，乙方承包四川科芯公司辦公樓水電施工工程內的建筑安裝總承包施工，依據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設勞務承包事項協商一致，簽訂本勞務承包施工合同，以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包內容
承包范圍：基礎工程、結構主體工程，附屬工程預埋、安裝、進出材料裝卸等電氣工程，給排水工程所包含的圖紙內容。
（1）基礎及主體工程：避雷、預埋各種管道、預埋洞口（如落水管、空調管落水、廚房、廁所等）；
（2）裝飾工程：各種電箱盒的預埋安裝、本工程的'外墻、落水管等管道安裝。
三、結算單價和付款方式
1、承包方式：雙包（包工包料、包工期、包質量、包安全）；
2、計價方式：按總建筑面積計價，總施工建筑面積m，12每平米按_______元/m結算；
3、付款方式：本工程三層現澆板澆筑完成八個工作日，甲方向乙方支付水、電已完成工程量價款的50%，主體全部完工8個工作日，甲方向乙方支付水電總價款的60%，竣工驗收合格后除總價款的5%外，剩余的35%10個工作日內全部付清。
四、甲方責任
1、組織有關人員對乙方進場施工人員進行安全、質量、文明施工等方面進行教育，做好日常監管工作；
2、對乙方施工人員進行施工技術、施工方法等方面進行咨交底；
3、對乙方施工人員安全、工程質量、文明施工等方面工作進行交底、指導、監控，并按規定及時做好驗收。
4、按合同約定及時發放工程款，未按約定時間支付工程款，按同期建設銀行貸款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。
5、提供乙方施工人員臨時住宿。
五、乙方責任
（一）質量責任：
1、工程質量等級要求：合格
2、堅持工程質量標準、嚴格按照設計圖紙工、施工規范、技術方案等有關要求組織施工，確保工程達到約定要求；
3、乙方必須提高質量意識，實行自檢、交接檢專職，嚴格按照規范施工。
4、在施工中，乙方必須按甲方驗收程序驗收，上道工序完成后經自檢合格，再由甲方及監理等相關部門驗收合格后才能進入下道工序。
（二）工期責任：
1、乙方必須按甲方的工期計劃，認真編排施工計劃，每月每周按時完成甲方下達的計劃，確保甲方的關鍵工序、關鍵工作順利完成；
2、不可抗拒自然因素、自然災害影響工期的，工期順延；
3、乙方任何人不得以任何理由辱罵甲方，建設單位、監理人員及相關部門人員，違者罰款200元整，不得以任何理由在場地打架，違者罰款1000元整；
4、因乙方原因不能按約定工期完成承包工程內容或影響甲方關鍵工序工期，每延誤一日，應向甲方支付500元違約金；
5、乙方的施工達不到合同約定的質量要求，乙方必須返工至合格，返工的工料及一切費用由乙方承擔，同時乙方向甲方支付損耗金額兩倍違約金；
6、乙方由于勞動力不足，不能保證正常施工，又不采取有力措施整改，甲方有權派人員打突擊，一切費用由乙方承擔，同種類型發生三次，甲方有權解除合同，乙方必須在本合同解出后48小時內無條件退場，甲方按乙方實際完成工程量的40%結算價款，且付款時間本工程竣工驗收合格后二周內支付。
六、有關事宜
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字即生效，合同內容履行完后自行解除。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【水電工施工合同】相關文章：
水電工施工合同11-10
水電工施工合同11篇11-10
水電工施工合同8篇03-21
水電工施工合同(11篇)02-13
水電工程施工合同09-07
水電工程施工協議01-04
水電工程施工合同(15篇)11-11
水電工程施工合同15篇11-11
水電工程承包施工合同書08-15