委托施工合同匯編15篇
在當今社會，人們對合同愈發重視，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編精心整理的委托施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
甲方：
乙方：
經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：
一甲方權利和義務
根據中標施工合同：
（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；
（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；
（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；
（4）甲方負責向業主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同：
（1）履約保證金在20__年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
（2）20__年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20__年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。
（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；
（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；
（5）配合甲方協調周邊施工環境；
（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；
（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規的'稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人：乙方擔保人：
___年___月___日
委托施工合同2
甲方(委托人)： 身份證號碼：
乙方(居間人)： 身份證號碼：
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的'，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后，報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名：
賬號：
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
委托施工合同3
工程項目施工監理委托合同提要：本合同書（協議書連同合同一般條款、特殊條款與附錄，稱為"本合同書"）經合同雙方法定代表人或代理人簽字，并加蓋本單位公章后生效
絡進度計劃，提出各合同控制性進度目標。審查批準承包單位提出的施工進度計劃、檢查實施情況，督促承包單位采取措施實現合同目標要求。當計劃變動時，及時提出調整網絡計劃的意見。
－－質量控制：審查承包單位的質量控制性體系和措施核實質量文件，對施工依據合同文件、設計圖紙和技術要求等進行檢查，對施工質量進行監督。對單項工程、隱蔽工程和施工前準備工作等進行檢查、驗收和簽證，發布停工和復工令。對施工質量進行評價。
－－投資控制：協助委托方編制投資控制性目標，和各年的合理投資計劃。審查承包單位提交的資金表，審核承包單位的.收方計量及單價費用等。簽發付款憑證，受理索賠申請，進行索賠調查和談判，提出處理意見、處理合同變更，下達變更指令。
－－安全施工監督：督促檢查施工安全措施和防護設施，參加重大安全事故調查。進行合同內的協調工作。
－－協助委托方按國家規定進行工程各階段驗收及竣工驗收、審查設計單位和施工單位編制竣工圖和資料。
－－編制監理月、季、年報等。做好施工記錄，對工程檔案資料進行整理和管理，即檔案管理。
附錄Ｃ 提供設施與設備
甲方：
乙方：
提供設施與設備具體要求如下：
１．……
２．……
３．……
附錄Ｄ 監理費用及支付
１．監理費用：經甲乙雙方協商總費用為＄＿＿元
２．費用支付：合同生效后一個月內由甲方支付給乙方進場費＿＿萬元，以后按下表撥款：
年 月 日撥款金額／元備注
附錄Ｅ 監理機構及主要人員表
１．監理機構：（略）
２．主要監理人員表：
總 監：
副 總 監：
總監代表：
總監辦公室：
行 政 部：
合 約 部：
中心試驗室：
駐地監理部：
＿＿工程組：
＿＿工程組：
＿＿工程組：
顧問組成員：（略）
委托施工合同4
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的.如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續;
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規范
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同5
甲方：
乙方：
現就甲方所委托的福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術研發基地設計事項，乙方接受設計委托，就委托設計事項，雙方經協商一致，并依據《中華人民共和國合同法》，簽訂本合同，雙方承諾信守執行：
一、委托事項
福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術研發基地總平方案規劃及各單體設計
二、設計費用
1.規劃方案：先預付 萬(不含稅)，結算時在研發大樓單體設計總價中扣還給甲方。
3.研發大樓價格：(三期開發前雙方再行確定)
三、付款方式
1.甲方需在合同簽訂之日起五個工作日內將委托設計預支費用的 付給乙方，原則上，乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間。
2.設計完成后，甲方需在三天內簽名或蓋章確認(以傳真方式確認同樣有效)，確認后甲方應即付清設計費用的全部余款。
四、設計的時間：乙方應在 個工作日內，遵照甲方對委托設計所提出的`意向和理念設計出初稿并交于甲方審定，在甲方審定意見基礎上，乙方應在 工作日內完成終稿設計(由甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延)。
四、知識產權約定
1.乙方對設計完成的作品享有著作權，甲方在將委托設計的所有費用結算給乙方后，乙方所設計的作品的著作權將自動轉給甲方。
2.甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。
3.未被甲方采用的設計方案，知識產權仍歸乙方。
五、雙方的權利義務
甲方義務：
1.甲方按照合同約定支付相關費用;
2.甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方;即紅線圖1份，立項批文1份;
甲方權利：
1.在乙方設計初稿之前，甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。
2.在乙方設計初稿之后、和在按甲方選定的委托設計形式中規定的設計流程中，甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
乙方義務：
1.如甲方的要求合理，規范，乙方應配合進行設計。
2.乙方需按照合同約定按時交付設計作品。
3.乙方的設計成果需滿足建設主管部門對該成果的審核并達到通過。
乙方權利：
1.乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3.乙方有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。
六、違約責任
1.甲方在乙方已開始展開委托設計、但設計作品初稿完成之前單方面終止合同的，所預付的費用無權要求退回;甲方在乙方委托設計作品初稿完成后單方面終止合同的，應當支付全額的設計費用。
2.乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同時，由雙方協商解決，確實無法調節，則由仲裁機關或根據合同法辦理。
八、合同生效
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日;
本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效應;合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同6
甲方： 乙方：
經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：
一甲方權利和義務
根據中標施工合同：
（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；
（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；
（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；
（4）甲方負責向業主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的`50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同：
（1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
（2）20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。
（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；
（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；
（5）配合甲方協調周邊施工環境；
（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；
（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方擔保人： 乙方擔保人：
20xx年3月1日
委托施工合同7
甲方：_________
乙方：_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：
第一條 房地標示：
本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”，經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積：
本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米，(實際面積以當地政府機關復丈后，建筑改良物所有權狀記載的面積為準)，但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等，即相當于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計算基準，由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規劃，其使用權歸乙方，但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設外，其余場地如遇空襲時，應開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程，其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限：本契約房屋建筑工程，乙方應于本契約簽訂后_________月內工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計，致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人x或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由，以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限：
本契約房屋領到使用執照之日起，對本契約房屋建筑結構，乙方應負責保固_________年，但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法：
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應按下列進度，將分期付款表上的金額，經乙方通知于繳款期限內繳付乙方，絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法：
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的定付款時，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方，如逾期滯納達十五天，經乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書，代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定，甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收，以為抵償乙方所受的損失，乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規定，以票據支付時，甲方保證兌現，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時，其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發生糾葛不能出賣等情況時，除應將既收價款全數退還甲方外，并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項，經乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產權及基地產權的移轉登記事，乙方負責于本房屋建造完成，經政府主管單位發給使用執照，及甲方依約履行其義務后，乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理，甲方應按照乙方通知的時間內，將應提出的證件及在有關文件上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下：
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的'土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押x款的抵押權設定登記移轉規費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記：本契約房地產權登記由乙方指定代理人，統一辦理土移轉登記，建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地，乙方保證產權清楚，絕無任何糾紛或設定他項權利象，如有任何糾葛，乙方應負責清理，不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據的抬為任何一方，均就負擔下列費用：
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后，甲方應付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約，并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用，并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達：甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項：
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費用經雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內給付時，乙方即視為甲方已取消變更設計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力：
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜：
本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存：
上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義，雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________
住址：_________ 住址：_________
身份證號碼：_________ 身份證號碼：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
委托施工合同8
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任務及內容：
乙方：網絡智能電表(帶費控)(220/380 1.5(6)A)共計(55)只的制作安裝，網絡智能電表(帶費控)(100 1.5(6)A)共計(15)只的制作安裝的施工建設工作，且乙方同意接受甲方委托，
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規和規章的規定，甲乙雙方經協商一致，訂立本協議。
二、委托方式：
按施工要求進行包工包料。
三、甲方責任：
1、有關土地的征用、障礙物拆遷、通道及樹木砍伐、青苗賠償、弱電措施等地方性工作。
2、幫助乙方解決施工時性住房及堆放材料的場地及施工方便等有關事項。
3、為了保證工程質量及施工順利進行，甲方應派出工地代表1-2名，對乙方工作進行質量監督，辦理簽證手續。
4、甲方派出的`工地代表，應對甲方承擔責任，若因甲方責任造成乙方施工圖中被迫誤工、停工、連續三天以上時工期按實際影響天數順延。
四、乙方責任：
1、負責本工程材料的加工運輸、安裝等工作。
2、施工中必須跨越的高低壓線路及危害工安全的停電聯系報批及其它與本工程有關的聯系工作。
3、乙方必須按施工要求進行施工，質量達到電力相關規程標準要求，若因施工不良造成的事故或返工，其責任和費用由乙方負責。
4、乙方必須按合同規定的時間完成本工程的安裝任務，不得拖延。
5、若是乙方原因造成誤工及經濟損失時其責任由乙方承擔。
6、整個施工過程中的安全由乙方自己負責，甲方概不負責。
五、其他事項：
1、在施工途中如遇設計需要變更時，由甲方通知設計單位赴現場解決，變更后引起的費用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料漲價費用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然災害，影響乙方施工進度時，竣工時期按實際影響天數順延。
4、如遇人力不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失按國家有關規定辦理。
六、工期與驗收：
1、乙方自簽訂本合同之日起，盡快安排施工與作業申報，開始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天內組織人員進行驗收，逾期不辦則按工程驗收合格處理。
3、如因乙方施工質量不良，造成運行后的故障，乙方負責賠償甲方經濟損失。
4、乙方負責壹年期內免費保修。
5、竣工時間年月日完成。
七、合同價款及付款和結賬方法：
1、合計金額(大寫)： (小寫)：
2、付款和結賬方法：乙方工程全部實施完成并經甲方驗收合格后，乙方負責向甲方提供結算發票，甲方按合同總價款一次性支付工程總額的90%，質保期滿后支付剩余10%。
八、合同的生效和分數：
1、本合同自雙方簽訂之日起生效;
2、工程竣工驗收移交，工程保修期滿，合同簽訂價款結清后本合同自動失效;
3、本合同一式肆份。甲方執叁份，乙方執一份。具有同等法律效力。
九、附加條款：
協議條款中未盡事宜，雙方協商解決。因執行協議同發生爭議，有爭議雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同9
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關法律法規規定的原則，甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工內容：（見工程預算表）
4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）
5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內容、變更材料，這部分的工程款按實另計。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）
第二條材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
（1）甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，因材料、
設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
（2）由甲方采購供應到工場或工地現場的.材料、設備須在各項工程開工之日前三天內應按時供應到現場，甲、乙雙方應辦理交接手續。
乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
第十一條附則
1、本合同一式，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：
聯系地址：
電話：
簽訂日期：
年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日
委托施工合同10
甲方：
乙方：
經協商，甲方將通用公司廠房墻板委托乙方施工。雙方遵照《中華人民共務法》、《中華人民共和國建筑法》、及其有關規定，為明確雙方權利、義務和責任，簽定本合同，并共同信守。
一、工程名稱：通用公司廠房
二、工程地點：通用公司
三、工程內容：上墻板、包邊。
四、承包方式及付款要求：料到現場付款50%。
1、承包方式：包工包料。
2、質量與驗收
3、按國家現行建筑安裝工程施工規范和驗收標準進行施工，該項目質量達到合格。
五、安全：乙方按有關規定采取嚴格的安全措施，承擔自身因安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。
六、其他：
1、乙方必須遵守甲方有關規章制度、廠紀、廠規，做到文明施工。
2、甲方負責地方有關職能部門及地方民事干擾施工的'協調工作。
3、乙方必須堅持文明施工，確保無糾紛事故發生。
4、在合同履行過程中如發生爭議，甲乙雙方協商解決，協商汪成，由司法部門裁決。
七、本合同自甲乙雙方代表簽字（蓋章）之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
委托施工合同11
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工
2、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山路過路150頂管100米;從10KV1013南華線9號桿T接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的'箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期
20xx年7月15日至20xx年8月15日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產品是銅芯，“達馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。
六、安裝質量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。
4、 由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。
2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。
八、質保期
箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時間：
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同12
甲方：
乙方：
根據甲方提出的《江蘇常熟商業街》燈光設計要求，作出相應的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版)，為明確責任，分工協作，經甲、乙雙方協商，已雙方簽訂合同后3天內完成(不含節假日)，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、 設計內容：
1、甲方要求對效果圖里面的三棟樓做燈光效果設計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務：
1、 甲方應及時向乙方提交設計具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務：
1、 向甲方提供照明設計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務根據甲方要求完善設計。
四、 收費標準：
根據實際設計圖工程量的價格為( 5000.00 )元，即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式：
甲方在乙方設計效果完成后一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任：
1、 由于甲方不能按時、準確地提供有關設計資料致使乙方無法進行設計或造成返工，乙方可將設計文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因，延遲設計文件的.交付時間每延誤1天，乙方應向甲方償付設計費3%的違約金，甲方可在設計費中扣除。
七、 其它：
1、 本合同自雙方簽字后生效，設計費全部結清后失效。本合同未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力;
2、 在執行合同中如發生異議，雙方另行協商解決，協商不成時，可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同13
委托人：（以下簡稱甲方）_____
代理人：（以下簡稱乙方）_____
依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、規章的規定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜，經充分協商，達成一致意見，特訂立本合同。
一、工程概況：
1、項目名稱：
2、工程地點：
3、工程規模：
4、總投資額：
二、招標代理業務范圍
1、委托代理招標內容：
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限：
2、委托代理的事項：
(1)負責編制資格審查文件，對投標單位進行資格審查;
(2)對投標單位的有關資質證件、社會信譽、業績等相關內容進行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構，按評審標準和辦法確定資格預審合格單位，并發放資格預審合格通知書，確定投標人;
(4)負責編制招標文件，發布招標公告(發出投標邀請書)，并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名，負責組織招標人進行現場踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會議紀要，作為招標文件組成部分在規定的時間內發給各投標人;
(6)根據委托人委托，負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開標、評標會;
(8)協助委托人組織召開定標會議，發放中標通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂，編制工程量清單，根據招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾，組織關于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告，還應將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報工程招投標監督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監督管理機構備案通過，完成施工合同的等所有文件備案并交納相關費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關活動。委托人可自行負責編制標底，也可委托代理人編制標底，也可另行委托具有標底編制資格的單位進行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時提供代理工作階段性的進展情況;有權要求代理人提交代理業務工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發標前有權審閱代理人編制的招標文件，并有權提出修改意見，代理人應當無條件的進行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的具體工作內容。
6、在合同約定的`期限內，委托人發現代理人在代理活動中違反有關的法律、法規或損害委托人利益的行為，委托人有權要求代理人糾正，并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經濟損失。
委托人義務
1、委托人應按合同約定按時付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時提供招投標代理工作范圍內所需的文件和相關基礎資料。
3、在合同履行期間，委托人授權作為本項目委托人的代表，負責與代理人聯系。
4、委托人應當完成的其它工作：
五、代理人的權利
1、在審查投標企業資質中，遵照委托人的授權，有權對投標單位的投標資格進行確認或否定。
2、依據國家有關法律法規的規定，且在委托人授權范圍內辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內出據相關文書。
六、代理人義務
1、按照國家法律、法規以及建設行政主管部門的有關規定從事招投標代理活動。
2、在委托人授權范圍內為委托方提供招標代理服務，并嚴格履行本協議約定的招標代理工作的全部內容，對招標有關的各項數據、技術經濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實性和時限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務轉讓給第三方。
3、有義務向委托方提供招標計劃以及相關的招投標資料，做好相關法律、法規及規章的解釋工作并提供咨詢服務，嚴格履行法律、法規規定的有關招標人的各項義務。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動，代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關系應主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術方案、數據參數、技術經濟分析結論負責，并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業秘密。
6、代理人成立招標代理項目組，并任命_____為項目組組長，負責該項目招標代理工作，未經委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經濟損失，應當向委托人進行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進行競爭，損害委托人的利益;
9、代理人開展招標代理業務之前應按照有關規定辦全本項目招標所需的有關審批手續，使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務。
七、代理費
代理費_____元，由中標人支付，招標文件必須寫明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保：
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保，投標擔保方式為交納投標保證金，保證金數額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任：
1、本合同簽訂后，任何一方違反本合同約定內容的，都應向對方支付_____萬元的違約金。
2、代理人在責任期內失職，給委托人造成經濟損失，應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的，由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失。
4、代理人違反第六條代理人義務規定的，委托人有權單方解除合同，并由代理人向委托人支付違約金_____元，違約金不足以彌補委托人損失的，代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止：
1、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務，代理人代理業務程序執行無誤，委托人按合同價款支付完畢，本合同即告終止。
十一、其他：
1、未經對方書面同意，雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務;
2、合同履行期內所發生的招標公告費、打字復印費、專家評審費(包括外埠專家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過程中，如發生不可抗力而導致工程項目不能實施或本合同無法執行時，委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發生爭議時，可以協商解決，如協商不成，可以向橋西區人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份，雙方各執2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同14
委托單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法
一、項目名稱：
陽泉西環高速公路隧道物探工程 。
二、施工期限：
、本工程自 年 月 日至 年 月 日。
三、工作內容：
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，
四、質量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約 12 萬元 ，工程結束驗收合格后，在報告提交
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5、按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決
6、按有關規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的.監理單位的監理。
2、嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執___叁_____份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
甲方：_________________
乙方：_________________
工程經招標由乙方中標承建,現為明確甲乙雙方責任,促使本工程按期保質保量順利竣工,經商定,特訂立本合同,具體條款如下：_________________
第一條：工程概況
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________永泰縣
3.工程內容及范圍：_________________以設計圖紙和審計后的工程量清單為依據。
4.工程金額：_________________本工程發包價即中標價人民幣元。現場工程量增減、設計變更按實簽證。工程最終造價以審計部門審定的造價為準。
第二條：雙方職責
1.甲方委托乙方對工程進行施工,乙方應按國家電力部門頒發的規程規定進行施工。
2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費用由甲方負責,施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應積極給予配合。
3.乙方應按《3~110KV高壓配電裝置設計規范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規范》《架空送電線路設計技術規范》、等國家電力部門頒發的規程、規范要求保質保量按時完成工程施工并保證供電部門驗收通過且供電等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方應按照設計圖紙和國家、部頒規范要求采購工程所需要的輔材。
5.乙方指派鄭明幫同志為項目經理(聯系電話：_________________15280155698),負責組織本工程項目的實施。
6.施工期間,乙方應嚴格執行《電力建設安全工作規程》及《電力建設安全施工管理規定》做好安全管理工作,嚴防事故發生。若乙方原因造成安全問題,責任由乙方自負。
7.本工程施工過程中,若遇自然災害等不可抗力因素影響,造成的經濟損失及工期拖延,由甲乙雙方另行協商解決。
第三條：工程質量及驗收辦法
1.工程竣工且具備驗收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發的施工驗收規范為依據進行驗收。若驗收不合格,乙方必須按規范要求限期整改。屬乙方責任造成的問題,整改費用由乙方負責;若屬甲方責任造成的`問題,則返工費用由甲方負責,
第四條：工程工期
1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。
2.因甲方賠青問題造成乙方誤工,工期應順延,并承擔相應損失。
第五條：付款方式
工程施工合同簽訂后,甲方按發包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗收合格并送電、造價經審計部門最終審核后七日內一次性付清余款。
第六條：在保修期內如發生施工質量問題乙方應負責無償修復。
第七條：解決爭議的方式
甲乙雙方在協議履行中發生糾紛,應協商解決;協商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請訴訟。
第八條：其它
1、本協議未盡事宜,雙方另行協商,并可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
2、本協議自雙方簽章之日起生效,至保修期滿后失效。
3、本協議壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
代表：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
簽訂日期：_________________
簽訂地點：_________________
【委托施工合同】相關文章：
委托施工合同07-29
委托承包施工的合同07-14
委托設計施工合同08-30
公路委托施工合同09-06
電力委托施工合同09-07
工程委托施工合同06-23
委托施工協議12-28
委托施工合同范本06-21
委托施工合同15篇09-01
委托施工合同(15篇)09-01