精選維修合同模板集錦7篇
在人民愈發重視法律的社會中,越來越多的場景和場合需要用到合同,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家收集的維修合同7篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
維修合同 篇1
甲方:
乙方:
為確保xxx各項工作順利開展,營造良好的辦公環境,現依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》,結合xxx*實際情況,經雙方協商,在自愿的基礎上訂立以下協議,以便共同遵守,明確責任。
一、工程地點:xxxxxx
二、工程內容
大樓水、暖、管道等維修工程。
三、工程質量要求
第一條:乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工,未達到標準的要立即整改,以確保工程質量。
第二條:乙方施工前須向甲方提供施工中所用材料承諾書,乙方在施工中所用材料必須按承諾的標準施工。
六、甲方權利與義務
第三條:甲方有權隨時檢查乙方的服務履行情況,并向乙方提出修改意見。
第四條:當發生服務違約時,則甲方有權按“服務違約處理標準”在支付乙方工程款項中進行扣款 。
第五條:在乙方提供服務時,如對甲方的設備造成了損壞,甲方有權要求乙方照價賠償。
第六條:甲方應按合同規定向乙方支付服務費用。
第七條:甲方應及時提供具備開工條件的施工場地,協調乙方進場,解決施工用水、電等問題:
七、乙方權利與義務
第八條:乙方有權要求甲方按時支付服務費用。如甲方不按時支付,乙方有權要求甲方支付滯納金。
第九條:乙方施工前須向甲方提供施工進度計劃表一份,經甲方確認后,乙方必須嚴格按施工進度計劃表執行。
第十條:乙方在提供服務時如損壞了甲方的設備,乙方應照價賠償或更換同等設備。若因設備的損壞而引起其它損失的,乙方應作出合理賠償(以甲乙雙方協商或行政仲裁的結果賠償)。
第十一條:乙方自行組織勞動技術工人,工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責,與甲方無關;安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。
第十二條:樓頂掉下的各種物件,砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責,甲方不負任何責任。
八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的,應有批準手續或書面通知書,由此產生的費用和工期問題,雙方商定后按實增減。
九、違約責任及其它
第十三條:乙方因非職責范圍內的行為被追究民事、刑事責任的,與甲方無關,甲方不承擔任何責任,甲方有權單方解除協議。
第十四條:甲方制定的工作紀律、職業規范和規章制度均視為本協議有效組成部分,乙方不得違反,否則,甲方有權解除協議。
第十五條:發生勞動爭議后,經勞動爭議調解委員會調解不成的,當事人可向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對裁決不服的,可在收到裁決書之日起十五日內向人民法院提起訴訟。
第十六條:本協議經甲方簽字蓋章、乙方簽字生效。
第十七條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份
維修合同 篇2
建設單位:元林村兩委會(以下簡稱甲方)
施工單位:吳議發(以下簡稱乙方)
甲方有星子堰水渠維修工程一處,經討論承包給乙方進行施工,為了明確責任,按時、按質、按量完成施工任務,經雙方共同協商,簽訂如下合同條款,供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:星子堰水渠維修工程。
二、工程價格:工程總造價二萬元 。含漿砌石、底板硬化和水泥砂漿批擋。
三、承包形式:包工包料。
四、雙方職責及義務:
1、甲方職責及義務:負責測量放線,技術指導;按工程施工進度付款。
2、乙方職責及義務:嚴格按甲方技術要求進行施工,并根據甲方的要求,按時完成各項工程任務。
五、質量要求:必須達到鎮水管站的設計標準。
六、開工至竣工時間: 20xx年10月10日至12月10日。
七、工程結算及付款:經驗收合格后,甲方在1個月內一次性付清工程款。
八、本工程合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方:元林村村民委員會
乙方:
簽訂日期:20xx年9月20日
維修合同 篇3
合同編號:___________
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
雙方本著互惠互利的原則,通過友好協商簽定以下_________修繕協議:
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求,具體的技術標準、質量要求包括:________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。具體包括:
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________,具體驗收時間為:________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為:________________________________
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的`爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):____________ 承攬人(蓋章):____________
法定代表人(簽字):________ 法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________ 委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________ 簽訂地點:__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇4
甲方:
乙方:
茲有馨月花園小區屋頂滲水,需維修做防水處理,經甲乙雙方協商,由乙方對馨月花園屋頂做防水維修處理;為了維護甲、乙雙方的權利與義務,根據中華人民共和國《合同法》相關規定,本著公開、公平、公正的原則,經甲乙雙方共同協商,達成以下協議:
1、甲方要求乙方對馨月花園小區屋頂的維修必須在年月 日前完成。
2、甲方要求乙方對馨月花園屋頂所有滲漏的漏點查出根源,并先維修堵漏,然后對所有屋面裂口用3mm厚SBS彈性體瀝青防水卷材統一做一遍防水處理;乙方在維修中要注意勞動安全,如出現安全事故一切責任及費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
3、乙方對甲方屋頂防水層多處裂縫、滲水進行維修做防水處理后,保證5年內屋頂不滲水,質保期內如有滲水發生,乙方必須無條件對甲方辦公樓屋頂進行免費維修。
4、維修費用為:人工費等合計費用元。
5、結帳方式:乙方維修完工后,經甲方進行全面檢查驗收合格后即付清工程款。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份、簽字生效,不準違約,未盡事宜由雙方協商解決。
甲方:(蓋章)乙方:(簽字) 日期: 年 月 日 日期:年 月 日
維修合同 篇5
發包方:__________________(以下簡稱甲方)
承包方:__________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就結合本工程具體情況,甲乙雙方通過共同協商,簽訂本合同。具體內容如下:
一、工程地點及內容
1、工程地點:
2、工程內容:
(1)一車間的損毀(燒毀)部分拆除、除銹、防腐及屋面板的制安。注:一車間面積為11000㎡。
(2)墻體壞、爛部分的拆除、防腐及墻面板的制安。
(3)尼龍紗窗的制安。
二、工程造價
(1)一車間損毀部分及墻體燒毀部分
①爛彩鋼瓦的拆除_____元/M2。
②維護鋼結構部分除銹(按彩鋼瓦的面積計算)_____元/M2(含腳手架,若未更換部分防腐,按照此單價執行)
③防腐(按瓦的面積計算)_____元/M2(含腳手架)若未更換部分防腐,按照此單價執行。
④新制安檁條(C120或140)_____元或_____元/M。
⑤屋面上層彩鋼瓦(90型,厚度為0.65MM,采用寶鋼板或誠實板)_____元/M2(單層價)。
⑥內層UV。PVC防腐板(厚度為MM)_____元/M2(單層價)。
⑦屋面板及墻面板所用的五金配件(按瓦面積計算)_____元/M2。
(2)尼龍紗窗(40目) _____元/M2(含人工費)。
以上工程量按實收方結算。
三、付款方式:
1、工程總造價為人民幣_____元整(大寫:)。以上所例工程完畢并經驗收合格,甲方3日內日前支付給乙方合同總金額的%,計人民幣_____元整(大寫:),經甲乙雙方協商,余下的款項在年月日前全部付清。
2、乙方負責向甲方提交竣工資料,若甲方要求開具建安發票,則按總造價的5%計算,甲方負責組織驗收。
四、工程工期:
按甲方要求進入現場施工,但甲方必須具備施工條件。工期為個工作日,如遇下雨或不可抗力因素,則工期順延。
五、質量標準
工程按甲方要求驗收。
六、質量保修期
一年。如在質保期內出現質量問題,在接甲方通知24小時內處理。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方負責施工場地平設備的保護,達到維護等施工條件,并派專業人員現場監督,免費提供乙方工程用水用電。
2、乙方現場管理員及施工人員的食宿自理。
3、乙方負責按照雙方確認的工程量進行維護,確保一次性驗收合格。
八、安全責任
1、乙方自行組織人員現場施工,乙方必須對工作人員的上、下班安全及現場工作安全負責。
2、乙方必須保證安全、質量;若發生安全事故,乙方必須全額承擔,甲方不負任何責任。
九、違約責任
合同生效后,甲乙雙方應遵照合同內容執行各自權責。若出現違約情況,違約方負全部責任。
十、其它約定
1、若有其他未盡事宜或約定事項,甲乙雙方可進行書面補充,補充合同或協議與本合同具有同等法律效力。若遇糾紛,任何一方可向當地人民法院進行起訴。
2、本合同經甲乙雙方簽名蓋章后即刻生效,履行完畢后自動終止。
3、本合同一式兩份,甲方執一份,乙方執一份。
維修合同 篇6
甲方:(簡稱甲方)
乙方: (簡稱甲方)
根據《中華人民共和國合同法》有關規定,遵循自愿平等公平誠信的原則,雙方就搭建大風鄉畜牧獸醫站辦公樓房頂一事協商一致,訂立本合同。
一、工程內容:乙方負責房頂的彩鋼瓦的搭建。
二、工程質量及驗收標準:施工完畢后,保證能抗六級大風,不漏雨。彩鋼的板材厚度為4mm。如果兩年內出現垮塌、破損,乙方需要在出現垮塌破損后24小時內現場維修,所需的費用由乙方負責。
三、工程計價:此工程的彩鋼瓦按板材面計價,單價為:80元/平方米,施工面積為 平方米,總價為 元。
四、工期為 天
五、甲乙雙方的責任
六、甲方的責任:
1、甲方提供施工所用的電,提供便利的施工條件。
2、負責給乙方撥工程款。
乙方的責任1、嚴格按施工要求施工。
2、嚴格操作規程施工,不強行、違規施工,嚴格杜絕火災的安全事故的發生。否則乙方承擔由此產生的全部責任。
3、該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人生傷亡或財產損失所發生的一切責任,保障保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員訴訟、控告、索賠責任及可能發生的費用。 七付款方式:該工程施工完畢后,甲方按乙方所完成的彩鋼瓦搭建面積及質量驗收合格后,甲方提供有效稅務發票,帶乙方報賬款到賬后,一次性結算工程款。
八、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,本合同之簽字自日生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
維修合同 篇7
甲方:_________
地址:_________
電話:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
為規范機動車輛維修工作,經甲乙雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規訂立本協議,以便共同遵守。
1、本合同的下列術語應解釋為:
1、1“合同”系指甲方與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協議,包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。
1、2“合同價”系指根據合同規定,乙方在正確完全地履行合同義務后甲方應支付給乙方的價格。
1、3“維修”系指招標文件中規定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務。
1、4“配件材料”系指乙方根據合同規定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材。
1、5“乙方”系指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。
1、6“甲方”系指接受維修服務的甲方。
2、服務范圍
車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目及交通事故車輛維修。
3、送修手續
3、1送修車輛時,甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”(以下簡稱“派工單”)。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修項目,經甲方經辦人簽字后交乙方,乙方憑此單確認項目的接修。
3、2乙方在維修過程中發現其他(維修計劃以外)的故障,必須及時將情況反映給甲方,在取得甲方同意后方可繼續修理。
3、3對甲方車輛乙方應以修復為主,能不更換的零部件盡量不予更換,確實不能修復或修復不經濟的零部件,在征得甲方同意后方可更換。
4、維修費用
乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業工時定額和收費標準》中規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費,優惠幅度及標準見附件報價表。
(1)維修費用應包括:工時費、材料費和稅金。
(2)工時費包括小修、大修項目收取工時費的標準。(小修、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備注已作說明)
(3)材料費即材料價格,在乙方開具的正式維修發票中須單獨列出。
5、竣工車輛交接手續
5、1乙方維修車輛結束后,須填寫“車輛維修結算單”(以下簡稱“結算清單”),認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質量保證期,注明優惠事宜后交甲方經辦人審核簽字。此單多聯復寫備查。
5、2甲方應仔細檢查竣工車輛,如維修結果符合送修要求、維修費計算合理,甲方經辦人應在“結算清單”上簽字認可;如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理,或發現使用不符合要求的配件材料,甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題,如乙方不能給予令人信服的答復,甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗。
5、3修車更換下來的舊件應退還甲方。
5、4乙方在向甲方交接竣工車輛時,應將“結算清單”聯和維修竣工出廠合格證明一同交甲方。
5、5如甲方在車輛完工之日起5日內,沒有以書面形式向乙方提出問題,而又不在“結算清單”上簽字,則視為甲方同意接受“結算清單”中的內容。
6、結算方式
6、1本合同以人民幣結算。
6、2乙方憑下列單據與甲方直接結算:
(1)正式發票;
(2)有甲方驗收人員簽章的“結算清單”。
6、3付款。
每月30日為當月截止日期,乙方應于次月5日前將全部結算清單(并打印總報表)和汽車維修專用發票交由甲方經辦人核對后簽名,后由甲方財務部門審核后十個工作日內辦理付款手續。
7、質量保證
7、1乙方提供維修服務時,其服務質量應按照不低于《汽車維修行業管理暫行辦法》、《汽車維修質量管理辦法》、《廣東省機動車維修和技術管理暫行辦法》中有關規定和標準執行。
7、2在甲、乙雙方約定的質量保證里程和時間內,因維修質量造成的機械事故和經濟損失,由乙方全部負責。
7、3乙方應對維修合格出廠的車輛提供質量保證。
7、4乙方應保證維修所用材料是未使用過的原廠生產的合格正品(如確需使用付廠產品或舊拆車件的,須經甲方同意后方可使用),并完全符合合同規定的質量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命期內具有滿意的性能。維修車輛移交甲方后,在質量保證期內,乙方應對由于維修技術、工藝或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而發生的任何不足或故障負責,費用由乙方負擔。根據法定檢驗機構的檢驗結果或在質量保證期內,如果證明維修是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的配件材料等,甲方將以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7、5如果乙方在收到索賠通知后,在合同中所附服務承諾約定的時間內沒有采取措施,甲方可采取必要的補救措施,但風險和費用將由乙方承擔。
8、索賠
8、1甲方有權根據法定檢驗機構出具的車輛維修質量檢驗報告向乙方提出索賠。
8、2在合同規定的質量保證期內,如果乙方對甲方提出的索賠負有責任,乙方應按照甲方同意的下列任一種或多種方式解決索賠事宜:
(1)乙方同意免收該次維修的維修費用,并承擔由此發生的一些損失和費用。
(2)乙方必須用符合合同規定的規格、質量和性能要求的全新的原裝合格品免費予以更換。同時,乙方應按合同規定,對修補或更換件相應延長質量保證期。
(3)質量保證期內,車輛如發生故障時,甲方車輛駕駛員應及時進行補救,避免損失擴大,如未采取措施,乙方可以僅對初步損失進行賠償。
8、3如果在甲方發出索賠通知后5天內,乙方未作答復,上述索賠應視為已被乙方接受。如乙方未能在甲方發出索賠通知后10天內,按照合同規定的任何一種方法解決索賠事宜,甲方將從乙方的履約保證金中扣回索賠金額(不足部分乙方需用現金補足)或用法律手段解決索賠事宜。
9、乙方交貨延誤
9、1乙方應按送修通知單上規定的時間完成維修項目,并將竣工車輛交付甲方驗收使用。
9、2在履行合同過程中,如果乙方遇到不能按時完成維修項目和與甲方辦理交接手續時,應及時以書面形式將不能按時交貨的理由、可能延誤的時間通知甲方。甲方在收到乙方的通知后,應對情況進行分析,決定是否延長維修時間。
10、誤期賠償
如果乙方無正當理由拖延維修時間或沒有按照送修規定的時間完成維修工作以及不按期辦理車輛交接手續,除合同第11條規定外,乙方應向甲方支付誤期賠償費,賠償費按每車每天叁佰元收取,直至交貨或提供服務為止。但賠償費的最高限額為壹萬元整,一旦到達誤期賠償費的最高限額,甲方可考慮終止合同,并沒收乙方的履約保證金。
11、不可抗力
11、1如果乙方因不可抗力而導致合同實施延誤或不能履行合同義務的話,乙方不應被沒收履約保證金,也不應該承擔誤期賠償或終止合同的責任。
11、2本條所述的“不可抗力”系指下列乙方無法控制、不可預見的事件,但不包括乙方的違約或疏忽。這些事件包括:戰爭、嚴重火災、洪水、臺風、地震以及其他甲方、甲方和乙方商定的事件。
11、3在不可抗力事件發生后,乙方應盡快以書面形式將不可抗力的情況和原因通知甲方和甲方。除甲方和甲方書面另行要求外,乙方應盡實際可能繼續履行合同義務,以及尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如果不可抗力事件影響時間持續20天以上的,甲方和乙方應通過友好協商在合理的時間內達成進一步履行合同的協議。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人(簽字或蓋章): 法定代表人(簽字或蓋章):
簽訂日期:年 月 日
【精選維修合同模板集錦7篇】相關文章:
【精選】維修合同模板集錦八篇05-22
精選維修合同模板集錦五篇05-18
精選維修合同模板集錦8篇05-15
精選維修合同集錦7篇05-25
精選維修合同集錦九篇05-25
精選維修合同模板六篇05-04
【推薦】維修合同模板集錦5篇05-26
關于維修合同模板集錦9篇05-26
【精華】維修合同模板集錦7篇05-24
有關維修合同模板集錦6篇05-24